《【实用】工程合同集合九篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【实用】工程合同集合九篇(57页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、【实用】工程合同集合九篇随着法律知识的普及,合同在生活中的使用越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是为大家收集的工程合同9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。工程合同篇1发包方:有限公司(以下简称甲方施工方:有限公司宿州分公司(以下简称乙方为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任,按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况工程名称:君悦学府项目二期14、15楼桩基工程工程地点:_市金海三路和迎宾
2、大道交叉口西南角承包方式:包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。工程承包范围:14、15楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。第二条工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。工程工期为45天日历天数。第三条工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工,工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级,工程桩的合格率为100%,如质量达不到合格,由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。第四条材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时,应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。同时乙方应向甲方提供产品
3、的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料,同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。第五条合同价款及付款方式1、工程量及单价1、本项目工程量约:8310米(本工程总根数为277跟,桩长暂按30米。2、预应力高强混凝土管桩(C,采用徐州管桩,用锤击法或静压法施工,C500(125ABC80:综合单价按194元米;此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费,小型机具,配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放,领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施
4、工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。3、本项目桩基工程的综合单价不含桩基检测费用,桩基检测费用为10万元(小写:100000元,计入竣工结算。2、付款方式1、本工程无预付款2、工程款支付,桩基成功后施工完毕后,甲方在十五个工作日内付至已完工程量的50%,工程桩静载、动力测试合格,资料齐全,通过主管部门审查合格,竣工结算完成后甲方付至结算价的95%,余5%作为质保金,待工程竣工验收交付使用后_日内付余下工程款(不计利息。3、工程款支付时,优先用君悦学府一套商品房作为工程款抵扣给乙方。第六条竣工验收及工程资料1
5、、打桩完毕后,乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作,随时接受甲方、监理单位及建设主管部门的竣工验收。基坑开挖后3个日历天内,乙方提供全部工程资料给甲方。2、竣工资料乙方自行负责,按本工程所在地所管辖的质监站有关规定进行编制,并需符合本工程所在地档案管理部门的整理要求和分数要求(不得少于三份,其中原件一份,复印件二份。第七条双方责任1、甲方责任1、应在施工前确保施工场地具备施工条件,负责办理施工所需的各种证件及相关手续,并向乙方提供施工场地的工程地质勘探报告等资料,对资料的真实性、准确性负责。2、应在施工前提供图纸一份,并组织乙方、设计单位、监理单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。3、将水准点
6、与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。4、协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。协调处理好施工现场周边的群众关系,解决施工现场周围群众阻挠施工问题。5、甲方提前_日通知乙方进场2、乙方责任1、按施工图纸要求做好各项施工准备,且如若施工过程中,由于施工不当造成的爆桩或桩身破碎,由此造成的费用均由乙方承担。2、服从甲方、监理单位的管理,时刻注意本机组人员的安全,在C管桩运输过程中及到施工现场后的卸桩期间和施工期间发生的一切人身、机械、安全伤亡事故,由乙方承担全部经济损失及法律责任。3、乙方必须无条件服从甲方施工现场统一管理、安排。按甲方要求的人员、设备、进场日期进场,
7、每延期一天罚款20元,并视工程情况有权清退出场。保证机械的正常运转,从人员到设备合理组织,不影响工程的正常施工。4、乙方应严格按照标准、规定组织施工,随时接受甲方、监理人员及委派人员的检查,把好质量关。乙方加工的管桩送到施工现场的同时,应向甲方提供这批管桩的出场合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料,同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。5、工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,并由乙方承担由此产生的工程损失等一切费用。未经报验的工程质量及工
8、程量不予任何。6、乙方应按甲方的要求,每天上报预应力混凝土管桩的施工进度。7、乙方应遵守国家、行业的法律、法规和相关要求,接受各方监督,预防环境破坏,不断改善施工环境。8、桩基检测中,若存在不合格桩,乙方需补桩处理及承担相应的费用。因乙方原因桩在施工中出现超送现象,导致基础变深或其他基础处理费用,根据设计院处理意见及设计变更单,由甲方、监理单位、建设单位出具处理意见,以签证形式通知,但发生的费用由乙方承担。非乙方原因,由甲方、监理单位、建设单位经济签证处理。9、乙方在完成合同约定的全部工程后,应当无条件3天内退场并及时清理场地内的垃圾及临设施,保持工程现场清洁,不得影响甲方下一步施工。否则乙方
9、要赔偿由此给甲方造成的一切损失。第八条桩基中间验收1、工程覆盖前,如桩焊接质量、桩入土前的实际位移、桩垂直度等,乙方自行检验后立即通知甲方和监理单位参加验收,经甲方代表和监理在验收记录上签字后方可继续施工,甲方代表和监理实行旁站跟踪施工监督管理。2、乙方必须按设计图纸施工,在施工压桩过程中若出现桩身断裂及补桩,乙方必须在桩基未离开桩位前通知甲方和监理单位,并保持现场状态,因乙方机械设备原因或工人操作不当引起的断桩偏桩及爆桩,乙方则承担该爆桩的桩费(如桩偏位超出规范范围需变更的一切费用由乙方承担。第九条违约责任1、乙方未经甲方许可停工,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件_日内退场,双方于乙方退场
10、后按验收合格工程造价的80%结算,由此造成的一切损失乙方自行承担。2、工期延误或出现大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者,甲方有权责成乙方停止施工并终止合同。由此产生的质量事故、工期延误等一切费用及损失由乙方承担,甲方直接从乙方工程款中扣除。3、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的,每逾期_日,均应当向甲方承担人民币5000元的违约金,逾期达_日,甲方有权解除合同。4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题,无论工程是否已验收合格、交付,均自甲方或使用人知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。第十条其他条款1、本工程发生
11、的所有经济签证须在发生之日起3天内报送完毕,逾期报送的经济签证均视为无效签证。2、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。3、本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,提交工程所在地的人民法院解决。4、本合同一式陆份,甲乙双方各执三份,本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方(盖章:乙方(盖章:委托代表:委托代表:开户银行:开户银行:账号:账号:_年_月_日工程合同篇2甲:乙:根据国务院建设工程质量管理条例,为保证在设计使用年限内建设工程质量,工程的建设单位(以下称甲方)与施工单位(以下称乙方
12、),特订立如下质量责任合同。第一条本建设工程项目的质量目标为工程,施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人_。第二条甲乙双方的权利与义务1严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。2严格执行工程施工合同文件,自觉按合同办事。3双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则、不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。4发现对方在施工业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。5发现对方严重违反施工合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条甲方的义务1甲方向中乙方及时提供有关资
13、料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。2甲方向乙方及时提供建设用地,及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。3甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。4甲方须按施工合同的约定支付工程款,除施工合同的约定外,甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。5甲方不得明示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。6甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。第四条乙方的义务1乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。2乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务,不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。3
14、乙方必须严格发行施工合同,按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换,如有特殊原因特需调换的,须经业主书面同意方能换人。4乙方必须建立工地临时试验室,按要求配合相应的试验检测人员和设备,并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验,试验资料应真实、完整、统一归档。5乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。6乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。7乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存;施工技术资料应真实、完整。8乙方应加强对甲方按合同规
15、定指定采购的材料和设备的检验,对检验不合格的产品,乙方应拒绝使用。9乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。第五条违约责任1甲方及其工作人员违反本合同第二、第三条,按管理权限,依据国务院建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。2乙方及其工作人员违反本合同第二、第三条,按管理权限,依据国务院建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。第七条本合同作为工程施工合同附件,与工程施工合同具有同等法律效力,经合同双方签署后立即生效。第八条本合