《委托施工合同(通用10篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《委托施工合同(通用10篇)(34页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、委托施工合同(通用10篇) 委托施工合同 篇1(1150字)甲方:(以下简称甲方):乙方:(以下简称乙方):甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等,委托乙方施工,为明确各自的权利和义务,经甲、乙双方协商达成如下合同:一、工程地点:_x中学新校区内。二、主要工程内容:维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。三、工程造价:1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日x200元=2400元2、加固科学馆空调支架1.5米x350元=525元3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米x25元=1875元4、刷新阶梯教室消防通道196
2、.72平方米x20元=3934.4元5、寻找校园自来水管漏水14个工作日x120元=1680元6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414.4元四、工程日期在具备施工条件的前提下,乙方在60个工作日内完成该项工程,若有特殊原因不能正常施工的情况下,由甲、乙双方商定延期。五、施工安全1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。2、施工过程中的安全责任由乙方负责。六、工程验收工程结束在具备竣工验收条件时,乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。七、收款方式本工程在施工期间,所有材料款、工时费用款由乙方垫
3、付,工程完工后,由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。八、其它事项1、在工程前及施工过程中,甲方应积极配合和提供方便,保证必要的施工条件。2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。九、本合同一式肆份,双方各执贰份。甲方单位(签字盖章): 乙方单位(签字盖章):年 月 日委托施工合同 篇2(1974字)发 包 方: (以下简称甲方)承 包 方: (以下简称乙方)甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:第一条 工程概况工程名称:工程地点:工程内容: 承包形式:(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压
4、出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条 工程总价合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整)4、 双方盖章后合同开始生效。第四条 合同范围1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)2、 合同范围内的主器材设备及管
5、路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。第五条 甲方职责1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条 乙方职责1、 向
6、供电局申请用电手续至业主送电完成;2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;4、 自柜体到厂日起履行保固条款;5、 开具本合同价上的工程发票。第七条 技术规范按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的
7、,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条 解 约1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。第十条保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙
8、方提供终身有偿维修。第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日委托施工合同 篇3(893字)甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法相关法律、法规,甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议,以资双方遵守。第一条:拟建住房建筑面积约 平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准),项目位于项目一期的第 号楼第 单元第 层 房,价格每平方元
9、,房号为,共计 套。合计建房款人民币(小写) 元,金额(大写)。第二条:拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内,甲方支付拟建房款总额的50%即元,金额大写 。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元,金额大写。第三条:拟建住房竣工时间为:x月x日前。第四条:本合同期内,甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名),甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。第五条:甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款,乙方可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工,甲方可以解除本协议,乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。第六条:双方同意在取得商品房预
10、售许可证后签订认购书。届时如果甲方不能按指定时间,到指定地点签订认购书,甲方所交的建房款无息退还。第七条:在履行本协议中各方如发生争议,可协商解决,协商不成的,可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。第八条:乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务,为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号: 电话: )。第九条:本协议壹式叁份,甲方执壹份,乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。甲 方:乙 方:电 话:法定代表人:身份证号: 开户行:地 址:账 号:E-mail:签订日期 年 月 日委托施工合同 篇4(2285字)发包方(甲方):承包方(乙方):身份证号
11、码:本着公平合理、互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议:一、工程概况:1、工程名称:2、工程3、承包范围:居室面积:居室间数:4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)二、承包方式:1、工期:_天,自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。2、工程承包价款:A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。3、承包信誉保证及质保条款:A、根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,一次性向甲方缴纳个人信誉保证金_x元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格
12、后,甲方在十日内返还乙方。B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。C、工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_%缴纳工程质保金(即;_元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。4、工程质量及管理约定:A、乙
13、方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。B、工程验收合格后,乙方应负责在一周内收取业主方_%工程尾款,该款作为甲方支付乙方的工程承包款。5、工程款支付方式:A、合同签定后,甲方根据乙方施工进度及施工累计工日,由甲方现场项目管理人员签发领款单,乙方到甲方财务部领款。B、乙方工程承包款累计领取额,在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的_%,尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后_天内。6、双方其它约定:_三、工程质量要求:按家庭装饰工程施工和质量验收标准由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题,甲方有权勒
14、令乙方停工并撤换工程队,其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。四、甲方的责任及义务1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。2、开工前,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明,向乙方进行现场交底。3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。五、乙方的责任及义务1、严格遵守公司制定的各项规章制度。2、在前一段工程完工验收合格后,方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。3、严格遵守甲方规定的现场文明施工条例和施工队日常管理条例,切实做好现场文明施工及安全工作,因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。4、必须对签字工程的金额保密,违者罚款人民币壹仟元整。5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务,超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。6、甲方有权指定施工工人,乙方必须服从。7、乙方要确保施工现场作业人员、