《小区建设工程包工包料施工协议范文（五篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小区建设工程包工包料施工协议范文（五篇）.doc（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、小区建设工程包工包料施工协议范文发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_根据民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程地点：_4、承包方式：_二、工程承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。三、工程工期1、本合同工期为_日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通
2、知后_日内进场施工。2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（1）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;（2）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;（3）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的;（4）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的;（5）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的;（6）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的;（7）甲方未按约定支付工程款的。四、工程价款1、工程价款为：（大写）_，
3、（小写）_。2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：（1）经批准的设计变更;（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价洽商金额，不再另行结算。4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后_日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交
4、货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。五、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。六、工程质量1、甲方应在乙方进场前
5、_日，向乙方提供施工图纸和施工说明_套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前_日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字;验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前_日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过_日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规
6、定。七、工程验收1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。八、工程价款的支付方式1、合同签定后，预付工程总价的_%，计b：_元;2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计b：_元。九、维修责任乙方负责保修期限为_年，自公安机关消防机构
7、消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。十、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期_日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误_日，按工程价款的1向乙方支付违约金。4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用
8、由乙方承担。5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。十一、争议解决1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向_地人民法院提起诉讼。甲方（公章）：_签约代表：_签约时间：_年_月_日签约地点：_乙方（公章）：_签约代表：_签约时间：_年_月_日签约地点：_小区建设工程包工包料施工协议范文（二）甲方：乙方：甲方将“杭政储出【20x】_号地块商品住宅
9、”防水工程发包给乙方施工，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法甲方与发包方签订的建设工程施工合同以及相关工程补充协议和经济文件的约定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、承包范围：包工包料2、防水工程报价地下室底板1.2厚JS（）聚合物水泥防水涂料，单价按18元/。地下室侧板1.2厚JS（）聚合物水泥防水涂料，单价按18元/。屋面及卫生间防水具体施工方案及价格由甲乙双方另行协商。以上防水工程完工验收合格后，工程量按以实际完成的平方数为准，工程总价以实际完成的平方数单价。第二条甲方工作责任2.1开工前，甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方
10、作现场交底;基层要平整、干净、牢固、无空鼓、无松动、不得有起砂、开裂等缺陷，符合防水施工规范要求;清除影响施工的障碍物。2.2合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。2.3甲方向乙方免费提供施工用水、电源、垂直运输机械，以及乙方施工管理人员住宿场所等，并说明使用注意事项。2.4甲方协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作。2.5甲方负责该防水工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的检查和监督，组织工程质量的检查、验收。2.7甲方对乙方交接的防水层成品有保护的责任。第三条乙方工作责任3.1严格执行施工规范、工地安全规程、防火安全
11、规定，按图纸或双方协定方案施工，参加验收。3.2工程完工未移交甲方前，负责对现场成品进行保护。3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.4乙方负责提供产品出厂检验报告、出厂合格证、现场抽样检验报告、产品施工工艺并按时提供给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定4.1本工程按施工图纸或双方协定方案、做法说明、设计变更及国家制度的施工规范组织施工、验收。4.2采用合格的防水材料，进场施工。第五条关于工程款支付的约定5.1防水工程施工完毕、防水工程验收合格后15天内，甲方将工程款付至工程总造价_80_%（除5%做质量保证金外），其余款甲方在两个月内需全部付清给
12、乙方。5.2保修期满甲方在一个星期内将保修金一次性支付给乙方。第六条工程保修6.1工程质量保修期为三个月，质量保修期从该分项工程实际验收合格之日算起。甲方扣除相应保修金时给乙方办理保修金欠条，保修期满甲方将保修金本金付还乙方。6.2保修范围：材料老化、搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。6.3属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后3个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。第七条违约责任7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有权停止施工，所造成的工期
13、延误由甲方负责。停工期间给乙方造成的误工费用由甲方承担。7.2方必须确保工程工期和施工质量及防水工程顺利进行。如果基层达不到防水施工规范要求，甲方要求乙方施工，其施工费用由甲方负责补给乙方。7.3乙方在施工过程中，严格按图纸或按双方协定方案及甲方技术交底施工达到保质保量。7.4方在施工中，甲方注意对成品进行保护，如因甲方在施工中对防水成品损坏或污染，经甲乙双方确认，由甲方负责处理。需要返工的由甲方负责费用。八条争议纠纷8.1合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。8.2未尽事宜，双方共同协商，补充协议与本合同同具法律效力。8.3本合同的执
14、行中发生争议，当事人不愿通过协商时，应向甲方所在的人民法院起诉。第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章之日起生效。在本合同项目工程竣工验收合格，保修期满甲方付清乙方保修金，该合同全失效。甲方：_ 乙方：_年_月_日小区建设工程包工包料施工协议范文（三）一、工程名称及建设地点：1、工程名称：_2、建设地点：_二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，大写：佰拾万佰拾元角分）。四、工期：_年_月_日至_年_月_日，共计叁年五、承包方式：包工包料。六、甲乙双方负责完成的工作：a）甲方负责完成的工作：i.在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。ii.甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。b）乙方负责完成的工作：i.乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。ii.保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。iii.自
