《不锈钢安装协议书3篇(钢结构安装协议书)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不锈钢安装协议书3篇(钢结构安装协议书)（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、不锈钢安装协议书3篇(钢结构安装协议书)下面是我收集的不锈钢安装协议书3篇(钢结构安装协议书)，供大家阅读。不锈钢安装协议书1合同编号：_甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和(1999-020_年_月_日至_年_月_日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_日之内支付工程造价总额的_%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，_日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在_日将其余的_%支付给乙方，余下_%款
2、项在工程使用后_个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用_天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双
3、方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的.总表，并承担施工引起的水、电费用;四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出
4、现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向
5、有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优
6、先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_不锈钢安装协议书2甲方：_有限公司乙方：_根据“中华人民共和国合同法”及其相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方温室施工项目协商一致，订立本安装合同。1、甲方将盘省生态餐厅(电动齿轮齿条传动开窗)，承包给独立的袁家平温室工程安装队(简
7、称乙方)安装，安装内容：传动开窗四组，每组72平米。2、安装工时费：四组包干价元。(贰万捌仟元整)3、安装时间：20_年9月2日进场;(为配合甲方，工期的特殊要求)20_年9月15日完工。4、付款方式：开工时付15%，以按施工进度分期付款(确保职工生活费)，竣工后，通过自检自验可以付至承包额的80%，拿到验收单后付至95%，余下的5%待质保期完后付清。5、双方责任甲方责任：(1)及时供应安装所需要部件，零部件规格尺寸，符合要求的图纸，提出安装的要求及培训。(2)提供安装所需的大件工具、器材、用电、用水等物质;安装常用工具由乙方自行购买使用、保管。详见良茂材料分类细化表。(3)及时给安装人员基本
8、生活费和必要的开支，按照工程进度付款。(4)配合建设方、随时检查安装工作，发现问题及时指出、改进。乙方责任：(1)乙方负责看好运到工地的材料和安装工具，如有丢失须赔偿。(2)安装每个零部件都要认真负责，不得偷工减料，保证安装质量;每个子项目结束，按照良茂的的工程自检自验单，对相关工程细节做检查和验收。竣工后如建设方发现安装有问题，安装人员要免费(工时费)修理，因乙方安装有问题导致的甲方合同约定的工期延误、原材料破损、设计结构变型、建设方延迟付款等损失，乙方承担相应违约责任。(3)按时完成安装任务，如果不能按时完工，则每超过一天扣承包额的1%，最多扣到5%。拿到建设方签字的验收单，安装人员才能全
9、部撤离工地。(4)要处理好建设方和当地群众的关系;协助甲方(良茂公司)办理项目变更及因各类签证单，将原件交回甲方(良茂公司)项目经理。(5)尊重建设方领导和分管领导的意见，在不增加我方成本、不影响施工人员安全及不大幅修改甲方设计的前提下，可按建设方的意见施工建设。放线、定标高(柱高)时，必须有建设方的管理人员在场，并征得其同意，方可进行下步程序的施工。(6)工地上的施工垃圾要随时清理，验收前所有垃圾全部清理干净。(7)立柱基础浇灌完后请甲方验收，验收合格后将土方回填。(8)甲方将所有材料清单列出(根据工程细料单)，乙方核对并认可，材料发到工地分类堆放，施工过程中随时清理废料、余料，并归类整齐堆
10、放在相对固定的位置，以确保施工现场始终保持清洁整齐。(9)甲方将温室建设材料发到工地后，乙方须清点材料后在甲方提供的材料装车清单上签字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。(10)项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。6、停工原因签证单：字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。(10)项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。6、停工原因签证单：(10)项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。
11、6、停工原因签证单：(10)项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。如果是建设方原因造成停工，如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。7、质保期内责任：乙方在接到甲方维修通知后，要求在48小时内做出有效答复，甲方将给乙方3次(含3次)维修机会，做维修补救，超过3次维修，仍然没有修复的，甲方将有权将乙方质保金划拨到甲方维修部进行善后处理。乙方在接到甲方维修通知后48小时内没有做出答复的，甲方将视为主动放弃一次维修机会。8、违约责任(1
12、)甲方无故不能及时供给零部件，造成乙方长时间(一周以上)停工待料的，要给予现场施工人员生活补贴，第8天开始计算，每天补助100元。(2)由于乙方原因造成甲方不能正常验收，给甲方带来后续直接经济损失的，乙方要承担一半责任;因安装质量问题不能验收，乙方承担全部责任。(3)因其他违约给对方造成损失的，违约方要酌情赔偿损失。9、生产安全施工过程中发生的一切安全责任事故均由乙方自行承担全部责任。10、其他条款工程完工自检自验后，一周(七天)内甲方组织验收，超过一周(七天)，甲方付给乙方两个人的守棚工资，工资额按每人30元一天计算。11、建设安装过程中面积如有变动，则按本合同正常施工安装，安装工时费按实际
13、建设面积乘安装单价结算。12、甲方可根据实际工程状况，给予乙方合理派驻进场施工人员核准报销车费。13、双方签字甲方负责人：_乙方负责人：_年_月_日_年_月_日附设计施工图、零部件清单各一份不锈钢安装协议书3甲方：_乙方：_甲方由于工作需要，准备安装试用乙方的voip宽带网络电话产品，以便能够对乙方的产品性能及质量有更进一步的了解。经双方协商，达成如下协议：1.甲方决定在_安装测试乙方的voip宽带网络电话产品。2.安装的测试的设备型号为：_，设备销售价格为：_元/台。3.测试使用时间为：_天。4.甲方需要支付乙方测试安装调试费用_元整。(测试期结束，甲方购买乙方设备，可免去测试费用)。5.测试期间，甲方先预付_元的话费(测试完毕后，根据实际拨打情况，预付话费多退少补)。6.测试期过后，甲方应在一周之内，支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品，测试期过后，乙方收回设备，提供详细的通话清单，结算甲方试用期间的话费。(扣除安装调试费_元整)。7.乙方voip宽带网络电话产品，实行_年保换(人为故障，外观损坏除外)，_年有限保修的原则。8.设备使用期间，有任何软件故障或网络问题，乙方均应在48小时之内免费上门维护(限_地区)。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表(签字)：_
