《【桥梁施工合同范本】造桥合同注意事项.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【桥梁施工合同范本】造桥合同注意事项.docx（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、【桥梁施工合同范本】造桥合同注意事项造桥合同注意事项 随着国家的不断前进,我国的桥梁建设事业也在飞速发展,而施工合同作为桥梁建设的重要文件,对于加强桥梁施工管理,提升工程质量有着指导性的作用。签订桥梁施工合同需要注意什么呢?以下是为大家整理的桥梁施工合同，欢迎参考阅读。 桥梁施工合同1 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:xxxxxxx公路桥建设工程。 2、建设地点:xxxxx村xxxx。 二、承包方式及结算方式 1、本工程采取包工、包料、包质
2、量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为xxxx万元。桥梁施工合同。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。 2、工程完工验收后甲方结清工程款xxx万元整(预付工程启动资金xxxx万元)。 三、双方责任 (一)甲方 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。 2、按协定及时支付工程款项。 (二)乙方 1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。 2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。 3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。桥梁施工合同。 四、施工内容及要求 1、修建长xxx
3、x米，宽xxxx米的钢筋混凝土桥梁主体。 2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于xxxx，基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。 3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。 五、工程期限 1、本工程从*年*月*日开工，*年*月*日前完工。 2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。 六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方(公章)：_ 乙方
4、(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 桥梁施工合同2 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称：* 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点：* 第二条 承包内容 本标段*-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除梁板以外的所有工程，三项电源乙方自行解决。 第三条 承包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包
5、材料、包机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。 二、承包单价 承包单价:为* 以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 第三条 额外工程量 发生的图纸变更等情况，由业主认可的监利等人员进行签字，并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。 第四条 付款方式 1、当工程-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之40。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之20。护拦等其他
6、工程全部完工并合格后给付百分之35。 第五条 施工工期 1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。 2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以200_元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所
7、增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。 4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。 第六条 质量标准及管理
8、要求 一、质量标准 1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。 2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。 2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监
9、管。 3、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。 第七条 安全生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。 3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。 4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。 5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第八条 双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、
10、指导、检查。 3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。 4、 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。 5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。 6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 7、及时通知监理对乙完成的工序验收。 8、对临时驻地建设只提供临时用地。 二、乙方责任 1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。 2
11、、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。 3、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。 4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明材料由甲方负责),并承担相应费用与责任。 6、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。 7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关
12、系。 8、如果因自身原因中途主动退场，乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。 9、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。 10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。 11、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。但检验要及时，最长时间为二个小时，否则视为合格
13、。 14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。 15、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。 16、现场用电应按有关要求进行搭设。 17、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。 第九条 工程质保期和质保金 1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。 2、质量保修金：按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清;若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙
14、方的部分质量保修金，余额退还乙方。 第十条 争议解决 1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。 2、向辽宁省盘锦市仲裁委员会申请仲裁。 第十二条 其他 1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。 2、本合同承包单价属于商业秘密，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。 3、乙方及所属人员都必须以*公司的名义出现，禁止以其他单位的名义出现。否则，甲方有权解除合同并清理乙方出场，相关责任由乙方自负。 4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。 5、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 6、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。 甲方(公章)：_ 乙
