《工程款纠纷答辩状》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程款纠纷答辩状(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、工程款纠纷答辩状范本答辩人:住所地:法定代表人:被答辩人:住所地:法定代表人:答辩人就答辩人与_装饰装修工程纠纷一案做出答辩。答辩意见以下:答辩事项:答辩人请求人民法院依法驳回被答辩人不合理且不正当请求。事实与理由:一、被答辩人诉称其承包工程范围与事实不符。被答辩人称其承包了答辩人所属酒店拆除以及新址装修及土建工程,而且将装修项目列入结算范围,该项诉求与事实不符,有意扩大了施工范围。_年_月_日,答辩人与被答辩人就承包工程订立了协议协议。该协议约定:被答辩人以全包方式承包答辩人所属酒店拆除以及新址土建工程。协议明确约定被答辩人施工范围为土建,并不包含装修装饰工程。被答辩人将部分装修装饰工程纳入
2、其承包范围,将装修项目纳入结算书,违反事实。二、被答辩人诉称其承包实际工程量与事实不符。被答辩人在起诉状中称其于_年_月_日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料,并称答辩人并未提出异议,与事实不符。事实是,尽管答辩人于_年_月_日收到了相关结算资料,但并未在结算单上签字。未签字原因是被答辩人结算资料失实,与实际工程量差距太大,工程量重复计算严重。_年被答辩人曾交给答辩人一份结算书,结算数额为120.62358万元,而_年_月_日被答辩人提交第二份结算书结算总额为550.7064万元,差距为430.08282万元。同时,答辩人对工程总造价也进行了核实,核实总造价
3、为59.966665万元。可见,被答辩人提供结算书严重脱离事实,核实随意性非常大。三、被答辩人诉称答辩人应该支付给被答辩人工程价款与事实不符。被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩下价款346.7064万元。被答辩人诉称该数字是经过结算总价款扣减答辩人已支付金额而得出。被答辩人此种计价方式随意性大,与事实不符。(一)被答辩人该项诉求计价依据是_年_月_日交付给答辩人结算书。而该份结算书与_年被答辩人交付给答辩人结算书以及答辩人自行核实结算书不论从实际项目工程量核实还是工程总价款核实都存在巨大差异,虚组成份很大,与事实不符。即被答辩人该项诉求计价基础就是不符合事实,所以其要求总价款当然也是没有事实
4、基础。(二)_年_月_日协议协议中约定:被答辩人应该支付答辩人80万元,其中50万元即付,30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中,最终按照所产生土建发生量进行工程造价计算,多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。不过被答辩人并未在工程总造价中核减,与约定不符。(三)被答辩人在起诉中所称,截止到答辩人最终一次付款,答辩人共支付被答辩人工程款205万元,与事实不符。截止到答辩人最终一次付款,答辩人共支付被答辩人工程款284.5210万元。四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符,要求答辩人支付逾期利息不正当、不合理。被答辩人交付给答辩人两份结算书矛盾丛生,与事实严重不符,同申请人
5、核实工程总造价差距更大,双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。鉴于对被答辩人提供结算书真实性怀疑,答辩人才停顿支付工程款。所以,答辩人停顿支付工程款前提是被答辩人所报工程量以及工程价款严重失实,是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。进而,被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不正当、不合理。五、答辩人认为应本着实事求是标准,对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定,在重新核定基础上,明确双方债权债务,维护双方当事人正当权益。在答辩人与_工程纠纷中,答辩人认为应该对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重
6、新核定,以达成还原事实真相目标。在重新核定基础上,双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意,进而双方在已支付工程款基础上多退少补,最终处理双方争议。此致_区人民法院答辩人:_年_月_日附:答辩书副本_份;证据材料_份。精选阅读工程款还款协议书工程拖款是最常见,也是最麻烦,下面我整理了工程款还款协议书,欢迎阅读!工程款还款协议书xxx企业(以下简称甲方)住所:xxxxxx法定代表人:xxx(法定代表人代理人:xxx)xxx企业(以下简称乙方)住所:xxxxxx法定代表人:xxx(法定代表人代理人:xxx)鉴于:xx年xx月xx日,甲方与乙方就xxx(工程项目名称)订立了建设工程施工协议(协议编号
7、:xxx),建设工程总价款为:xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日完工,已经甲方、乙方及xx方验收,并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算,并订立了xxx工程结算协议书。按照甲、乙双方订立建设工程施工协议,乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整,截止本协议订立之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整,还未支付建设工程款xxxxxx万元整。双方在此相互确认:除乙方应按本协议约定向甲方支付xxxxxx万元外,双方相互无任何其余应付款项或需负担相关协议项下责任和义务。双方对以上所述事实均给予确认,并无异议。基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向
8、甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议以下:第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整,截止本协议订立之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整,还未支付建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。第二条甲、乙双方经协商同意按以下方式,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款阶段及数额)。第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认:依照关于法律要求已经对赋予强制执行效力公证含义、内容、程序、效力等具
9、备了明确了解,经慎重考虑,双方同意本协议订立后向*市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。2、乙方确保负担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内,向甲方和*市公证处提供关于证据证实其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承接公证员查对签收,不然视为乙方对未支付事实确实认,即乙方未按期推行当期应付款项。3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内,乙方未向*市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具备强制执行效力本协议向*市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定
10、联络地址向乙方发出推行应偿借款通知书(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向*市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽主动举证但不足以反抗甲方债权,也未与甲方达成任何关于还款展期协议,则视为乙方不推行或不完全推行事实确有发生,在此情况下,甲方将向*市公证处申请出具强制执行证书。工程款催款函范本函件编号:尊敬_物业管理有限企业:现就贵司拖欠本企业_改造工程款一事向贵司致函以下:_年_月_日,贵司与本企业订立了_改造项目,双方约定,贵司曾于_年_月_日支付了协议总价_预付款_元,(大写:_)。余款_按协议约定待施工完成移交正式使用后_个工作日付清。但从_年_月_日施工
11、完成至今,贵司便未再按约定支付分文,加上施工期间(经确认)增加工程量(_元),(大写:_)。现累计已欠_元,(大写:_),显已违约。鉴于双方以前合作关系很好,现特致函请贵司于_年_月_日前将所欠款项支付本企业账户(户名:_;开户行:_;帐号:_)。如贵司仍不能按期支付,本企业将按关于要求向贵司追索欠款,甚至采取相关法律方法,到时,贵企业可能要负担诉讼而带来更大损失。顺颂商祺!_企业年月日关于工程款纠纷起诉状范本最新关于工程款纠纷起诉状范本最新原告: _ 住所地:_电话:_法定代表人姓名:_职务:_被告: _住所地:_电话:_法定代表人姓名:_职务:_诉讼请求:风险提醒:诉讼请求必须详细明确,该
12、写一定要写,因为其事关法院审查范围。但千万不可不加思索地乱要求,假如无对应证据来支持你主张,势必遭到败诉后果,通常还会所以而向法院支付对应诉讼费。另外,诉讼请求应提出详细数额,不能笼统地说“赔偿原告一切损失”之类。即使这是没有争议,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际请求数额,不但能够减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院调解和双方当事人和解,降低讼累。责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失:(一)付工程项目拖欠款_元;(二)赔偿乙方经济损失:_年_月_日至_年_月_日因工程款拖欠造成_、_等各项经济损失共计_元。(三)其余:_以上_项共计,共_元。事实和理由:风险提醒:诉状是个
13、利剑,挑起战争。假如没有写好,那么势必倒过来伤到自己。所以,要摆事实,讲明道理,引用关于法律和政策要求,为诉讼请求正当性提供充分依据。摆事实,是要把双方当事人法律关系,发生纠纷原因、经过和现实状况,尤其是双方争议焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引关于法律条款和政策要求。_年_月_日, _(原告,以下简称乙方)同_(被告,以下简称甲方)订立了_工程协议,标是_为_修建_。工程款额为_元。开工日期定为_年_月_日;完工日期定为_年_月_日。协议签定后, _年_月_日正式开工。完工后工程项目均经 _建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,交_银行校准,双方无任何争议。甲方应依协议书之要求与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_元。从_年_月_日开始,经数次协商达成协议,甲方一再拖欠乙方工程款。总而言之,甲方违反协议书约定,单方面地推翻协议书要求关于条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大经济损失。民法通则第一百零六条要求:“公