《建筑工程设计合同15篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程设计合同15篇(53页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程设计合同建筑工程设计合同 1515 篇篇建筑工程设计合同 15 篇建筑工程设计合同 1编号:项目名称:建设地点:发包人(甲方) :设计人(乙方) :根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担工程设计达成一致意见,特签订本合同,以资信守。第一条、本合同依据下列文件签订。 1、 中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例 ;2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;3、建设工程批准文件。第二条、工程概况。 1、工程名称: 2、工程地点: ,总用地面积约平方米,现拟建总建筑面积约平方米,拟建设。 3、
2、本工程投资控制(选择其中一项) :()本工程实行限额设计,限额设计值为或工程总造价不超过。()本工程不实行限额设计,但各设计阶段的估算、概算、预算必须报甲方审批。第三条、设计范围。第四条、设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容标准及设计深度(在括号内打“”选择) 。()1、按照甲方所提供的平面图及立面图,对项目的外立面进行设计,并根据内部平面布置及每层的功能分配于外立面设计上反映;应能配合周围的地理环境;第 1页 共 53页()2、对项目的平面布置提供改善意见;()3、在甲方已确认外立面设计风格的基础上,进行修改及调整,并提供最后的外立面设计效果图;()4、对室外景观进行设计,配合项目的外
3、貌及形象; ()5、协助甲方选定外立面设计用料;()6、就以上设计范围在本合同签订之日起天内,提供以下图纸:()外立面设计效果图(于本合同签订之日起天内提供款供甲方选择,再按甲方意见提供修改后不小于 A2 图幅的外立面设计效果图);()四面立面图;()外立面设计大样示意图;()室外绿化设计图;环境设计图;构筑物大样;()主楼、副楼及室外绿化等分别提供初步设计图纸及文件。 (f) 。()7、乙方保证文件的质量应同时符合工程所在地的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。()8、初步设计及文件的内容与深度如下:A、内容:相关专业的平面、立面、剖面图纸; (b)设计说明书; (c)主要外立面用
4、料表; B、深度: (a)能据以确定用地范围; (b)能据以准备主要设备及材料;(c)能据以进行施工图设计及进行施工准备;()9、上述图纸和文件必须满足如下深度要求,且需经甲方书面认可方可付款,否则甲方有权拒绝付款;()外立面设计效果图应真实反映本项目的建筑及空间环境;()四面立面图应标注各楼层标高、高度和做法及所采用外墙材料;()外立面设计大样示意图(包括但不限于外立面局部放大样,仔细尺寸、标高、用料等) :配合四面立面图,表示清楚外墙面大样和标注主要外立面构件及装饰物的尺寸、标高、做法及材料;()室外环境及绿化设计图:环境及绿化设计平面图()10、设计方案的验收以甲方认可为准;()11、当
5、外立面设计初步选定后,乙方负责统筹协调项目的模型制作,第 2页 共 53页并在外立面设计初步选定之日起天内提供所需资料予模型制作公司。所需费用由_承担。第七条、设计费及付款方式。 1、本合同设计费用选择(在括号内选择后划勾)()按综合包干单价方式计,总金额暂定为元,具体按实测面积结算()按综合包干总价方式计,总金额为元该设计费用已包括了设计人员的工资、购买设计标准的资料费、晒图费、税费、利润等设计和服务阶段所发生的一切费用。除非合同另有约定,该设计费用不再因生产要素、市场行情及设计细化等原因而作任何调整。 (二)付款方式(设计费以币支付) 1、本合同生效后天内,甲方支付设计费总额的 20%,即
6、(币)元作为定金(本合同结算后,定金抵作设计费;定金比例不得超过合同总金额 20%) 。 2、乙方提交设计文件经甲方审核确认后天内,甲方支付设计费总额的30%,计(币)元。 3、乙方提交设计文件经甲方审核确认后天内,甲方支付设计费总额的%,计(币)元。发包人: (甲方)设计人: (乙方)签订地点:签订地点:签订日期:年月日签订日期:年月日建筑工程设计合同 2合同编号:发包方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)发包方委托设计方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。第 1 条本合同依据下列文件签订 (1)中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 建设工程勘察设计市场管理规定 。
7、 (2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文第 3页 共 53页件。第 2 条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等,见表 4-2。表 4-2 设计项目内容第 3 条发包方应向设计方提交表 4-3 中的有关资料及文件。表 4-3 发包方应提供的资料第 4 条设计方应向发包方交付的设计资料及文件,如表 4-4 所示。表 4-4 设计方应交付的资料第 5 条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见表 4-5 所示。表 4-5 设计费支付进度说明: 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费; 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款
8、; 3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补,实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议; 4.本合同履行后,定金抵作设计费。第 3 条双方责任 (1)发包方责任发包方按本合同第 3 条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时效性负责,发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计方按合同第 4 条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限 15 天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间。发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或将所提交资料做较大修改,
9、以致设计方需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。第 4页 共 53页在未签合同前发包方已同意,设计方为发包方所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付的设计费。发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计方能够做到,发包方应根据设计方提前投入的工作量,向设计方支付赶工费。发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作、生活及交通等方便条件。发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意,发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改
10、、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包方应负相关法律责任,设计方有权向发包方提出索赔。 (2)设计方责任设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。设计合理使用年限为_年。设计方按本合同第 2 条和第 4 条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。设计方交付设计资料及文件后,要按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工的,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工
11、验收。_年内项目尚未开始施工的,设计方仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,具体金额由双方商定。设计方应保护发包方的知识产权,不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失,发包方有权向设计方索赔。第 4 条违约责任 (1)在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作第 5页 共 53页的,不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的,发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,支付全部的该阶段设计费。 (2)发包方应按本合同第 5 条规定的金额和时间向设计方支
12、付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时,发包方均按第 7 条第 (1)款的相关规定支付设计费。 (3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方错误造成工程质量事故损失,设计方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。 (4)由于设计方自身原因,延误了按本合同第 4 条规定的设计资料及设计文件的交付时间时,每延误一天,
13、应减收该项目应收设计费的千分之二。 (5)合同生效后,设计方要求终止或解除合同时,设计方应双倍返还定金。第 8 条其他相关事宜 (1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 (2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第 4 条规定设计方交付的设计资料及文件超过工程设计收费标准规定的份数,设计方另收工本费。 (3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时,所需费用由发包方承担
14、。 (4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包方支付。 (5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。第 6页 共 53页 (6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 (7)本合同发生争议时,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向当地人民法院起诉。 (8)本合同一式份,发包方份,设计方份。 (9)本
15、合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。 (10)本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 (11)本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 (12)其他约定事项。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日建筑工程设计合同 3委托方(以下简称甲方) :代表人:设计方(以下简称乙方) :设计证书等级:今甲方委托乙
16、方进行_装饰工程设计,以国家相关法律、法规为依据,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议,具体如下所示:一、工程概况 1、项目名称: 2、项目地址:第 7页 共 53页 3、设计范围: 4、设计造价: 5、设计质量:符合国家及工程所在地相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。二、设计周期 1、乙方提交深化设计方案周期:合同签署日后_工作日; 2、乙方提交施工图设计文本周期:甲方确认深化设计方案后_工作日; 3、乙方提交阶段工作的局部设计调整、变更文件周期:乙方签收甲方设计调整、变更的书面要求后_工作日。三、双方职责 1、乙方提供的项目设计图纸,须甲方逐项确认。 2、乙方提交的设计图纸如不
17、符合甲方设计要求,甲方有权要求乙方重新设计并提交图纸。 3、经甲、乙双方确认过的设计内容,如有施工工艺、工期及造价等方面异议的,需双方协商解决,并以书面确认签证为准。 4、乙方设计有变动之处须提前向甲方提请设计变更通知及情况说明,由甲方认可,提供相关设计变更图纸文件,经双方签字同意后,以更新的阶段设计文件或设计变更单形式实施。 5、由甲方提出非功能的设计变更要求,作为设计单位的乙方需满足变更要求,且不承担由此造成的效果损失及责任。 6、未经甲方认可,乙方不得擅自更改确认过的设计内容,因此而产生的损失及责任,均由乙方自行承担。 7、甲方变更委托设计项目、规模、条件或作较大修改,造成乙方设计需返工
18、时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方付返工费。 8、乙方需向甲方及施工单位提供针对项目实施前的图纸技术交底,配合设备及材料选购,负责非标施工节点及制作部分的专业指导及监控。第 8页 共 53页四、甲方工作 1、甲方委派_为该项目甲方代表,负责办理甲方事。 2、甲方负责向乙方提供项目设计任务书,进行设计要求交底,提供该项目相关图纸资料。 3、甲方所提出的设计要求应客观、合理,并遵循国家及地方的相关法律、法规。风险提示:设计费合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收
19、费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约;其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据工程设计收费标准确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。 4、甲方应及时按合同支付合同价款予乙方,付款每逾期_日,甲方应支付设计费的_%作为违约金给予乙方。五、乙方工作 1、乙方委派_为该项目乙方代表,负责办理乙方事务。 2、乙方必须完全了解甲方的设计意图,设计图纸需满足甲方的设计要求,并符合国家及地方相关设计规范要求。 3、乙方对交付的设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改和补充。 4、乙方提供的阶段过程图纸一式_份,施工图纸一式_份
20、,超出部分图纸费,向甲方实报实销。 5、乙方制作的平面设计方案甲方不认可时,乙方应重新制作平面方案直至客户满意,由此所做工作不加收任何费用。风险提示:保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权;不得要求设计人违反国家有关标准进行设计;未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责第 9页 共 53页任,并给设计人以补偿;另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。六、保密条款 1、甲方应维护
21、项目中属于乙方的设计知识产权,设计文件及资料仅限于合同约定的项目中使用,未经乙方同意,不得以任何形式转让、复制或给予他用。 2、甲方所需设计内容如为多重空间重复使用,须双方在合同中明确,甲方才可多次重复使用乙方所提供的设计图纸。 3、乙方也不得不经甲方允许披露上述文件。七、付款方式风险提示:定金定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的 20%,超过 20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚
22、则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。 1、合同签署日:甲方付乙方定金_元; 2、乙方提交该项目深化设计方案文本之日,经甲方确认,支付尾款_元。八、违约责任 1、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 2、合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对第 10页 共 53
23、页方总设计费的 10%作为违约金。同时,定金不予返还。风险提示:赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。 3、由于乙方设计
24、的原因,造成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费_%的赔偿金。九、附则 1、本合同自双方签字后生效,合同义务履行完毕后失效。 2、本合同一式_份,双方各执_份,并交_份到工程所在地建设单位备案。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致签订的补充协议与本合同具体同等效力。 4、因履行本合同发生争议,双方协商不成的,均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。甲方:地址:联系人:联系电话:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日乙方:地址:联系人:联系电话:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日建筑工程设计合同 4发包人:(以下简称甲方)设
25、计人:(以下简称乙方)第 11页 共 53页发包人委托设计人承担都匀市银河之都 A、C 栋人行天桥工程设计,经双方协商一致,签订本合同。一、设计规模:约 74 二、设计人应向发包人交付的设计资料及文件:通过主管部门审核批准的该项目设计图肆套,电子文档壹份。三、设计费用期限及交付进度: 1、设计费用为一万元(壹万元整)人民币包干;设计期限为签订合同后十天内。 2、设计人按要求提供经审查合格的图纸后,三日之内发包人认可,发包人认可后三日内支付 60%设计费给设计人,余款在工程竣工验收后,一次性支付给设计人。四、双方责任: 1、发包人协调设计人与该项目总设计单位的对接工作。 2、设计人应按国家技术规
26、范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规范的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 3、设计人采用的主要技术标准是: 4、设计的合理使用年限为:50 年 5、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外。将根据损失的程度,设计人向发包人支付赔偿金,赔偿金按国家有关法规执行。 6、设计人必须派专人到施工现场进行配合与解决有关问题。 7、本合同一式陆份,发包人肆份,设计人两份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日建筑工程设计合同 5甲
27、方(委托人) :乙方(居间人) :第 12页 共 53页甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法 ,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目的建设单位签订该工程项目的工程设计合同。二、乙方的义务 1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成工程设计合同,那么在甲方的工程设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执
28、照等相关资料,协助乙方和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的工程设计合同。甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。 4、工程合同税费以及乙方合同报酬相关的税费均由甲方承担。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。 1、甲方工程设计合同金额超出元/平方米的部分均为本项目居间费用。 (工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积) 2、居间成功后,在每次甲方收到建设单位拨付工程款后 3 个工作日内,按建设单位拨款 70%比例进行计算支付乙方居间费,直至完成居间费用支付。 3、甲方以现
29、金或转帐的方式支付。五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。六、合同终止 1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。七、争议解决方式第 13页 共 53页如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方: (盖章) :乙方(盖章) :法定代表人或委托代理人:合同签订地:合同签订日:建筑工程设计合同 6委托单位:_(以下简称甲方)设计单位:_(以下简称乙方)为了明确责任,分工协作,共同完成该建设项目的装修设计任务,根据国家设计合同
30、条款的有关规定,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担_项目的设计,建筑面积为_平方米,计划投资约_元整建设地点在_。二、甲方的义务 1、甲方应在规定的时间内向乙方提交装饰设计必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。甲方在乙方出施工图设计前,应确认平面配置图、天花吊顶图文件和能满足施工设计要求的资料,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证准确,不得随意变更。 2、甲方及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与施工方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
31、4、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不第 14页 共 53页得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不转让给第三方重复使用。三、乙方的义务 1、乙方必须按照甲方要求及时按进度提供施工方所需要的施工图纸。乙方必须向甲方提交完整的所有设计文件一式 3 份。 2、乙方必须根据设计委托书,设计标准,技术规范,规程,定额等进行设计,提交符合质量的设计文件。 3、初步设计经甲方审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。 4、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计修改,参加竣工验收。
32、四、设计的修改和停止 1、原定委托书如有重大变更而重作或修改设计时,需经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按下条办法计算。 2、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,同时按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付办法 1.经双方协商,如本工程由乙方施工设计费为_元,如不由乙方施工,设计费为_元。 2.设计基本布局确定后,甲方先付给乙方 30%的设计费,施工图完成后,甲方六、违约责任 1、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付相关费用,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金,同时设计交付日期顺延。设计文件交付时间贰个星期。 2、
33、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误 1 天,乙方应向甲方偿付相相当于设计费的 0.5的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 3、因施工方施工质量低劣引起返工,或随意变更图纸或更改材料而达不到第 15页 共 53页设计的预期效果,责任由甲方自己承担。七、其它本合同支付定金之日即生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同正本及附件一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表
34、人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日建筑工程设计合同 7工程名称:_工程地点:_合同编号:_(由设计人编填)设计证书等级:_发包人:_设计人:_签订日期:_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二 0 某某年三月发包人:_设计人:_发包人委托设计人承担_工程设计,工程地点为_,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条本合同签订依据第 16页 共 53页 1.1中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定 。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的
35、委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是:_第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 3.1 合同书 3.2 中标函(文件) 3.3 发包人要求及委托书 3.4 投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写) _第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 _第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 _第七条费用 7.1 双方商定,本合同的设计费为_万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商
36、定。 7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调第 17页 共 53页整。第八条支付方式 8.1 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的 20%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费) 。 8.2 设计人提交_设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的 30%,计_万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的 50%,计_万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。 8.3 双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任 9.1 发包人责任 9.1
37、发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同) 、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设
38、计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。 9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除全同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的第 18页 共 53页标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。 9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件
39、的时间顺延。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。 9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。 9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。 9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用) 。 9.2
40、设计人责任 9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外) 。并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2 设计合理使用年限为_年。 9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。 9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%.第
41、19页 共 53页 9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2.6 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.7 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方
42、同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他 12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。 12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 12.3 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工
43、订货时,所需费用由发包人承担。 12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员第 20页 共 53页参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。 12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。 12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 12.7 本合同双方签字盖章即生效,一式_份,发包人_份,设计人_份。 12.8 本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完
44、合同规定的义务后,本合同即行终止。 12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 12.10 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称:设计人名称:(盖章) (盖章)法定代表人: (签字)法定代表人: (签字)委托代理人: (签字)委托代理人: (签字)项目经理: (签字)项目经理: (签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章) (盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日鉴证日期:年月日第 21页 共 53页
45、建筑工程设计合同 8委托方(以下简称甲方) :代表人:设计方(以下简称乙方) :设计证书等级:今甲方委托乙方进行_装饰工程设计,以国家相关法律、法规为依据,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议,具体如下所示:一、工程概况 1、项目名称: 2、项目地址: 3、设计范围: 4、设计造价: 5、设计质量:符合国家及工程所在地相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。二、设计周期 1、乙方提交深化设计方案周期:合同签署日后_工作日; 2、乙方提交施工图设计文本周期:甲方确认深化设计方案后_工作日; 3、乙方提交阶段工作的局部设计调整、变更文件周期:乙方签收甲方设计调整、变更的书面要求后_工作日。
46、三、双方职责 1、乙方提供的项目设计图纸,须甲方逐项确认。 2、乙方提交的设计图纸如不符合甲方设计要求,甲方有权要求乙方重新设计并提交图纸。 3、经甲、乙双方确认过的设计内容,如有施工工艺、工期及造价等方面异议的,需双方协商解决,并以书面确认签证为准。 4、乙方设计有变动之处须提前向甲方提请设计变更通知及情况说明,由甲第 22页 共 53页方认可,提供相关设计变更图纸文件,经双方签字同意后,以更新的阶段设计文件或设计变更单形式实施。 5、由甲方提出非功能的设计变更要求,作为设计单位的乙方需满足变更要求,且不承担由此造成的效果损失及责任。 6、未经甲方认可,乙方不得擅自更改确认过的设计内容,因此
47、而产生的损失及责任,均由乙方自行承担。 7、甲方变更委托设计项目、规模、条件或作较大修改,造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方付返工费。 8、乙方需向甲方及施工单位提供针对项目实施前的图纸技术交底,配合设备及材料选购,负责非标施工节点及制作部分的专业指导及监控。四、甲方工作 1、甲方委派_为该项目甲方代表,负责办理甲方事。 2、甲方负责向乙方提供项目设计任务书,进行设计要求交底,提供该项目相关图纸资料。 3、甲方所提出的设计要求应客观、合理,并遵循国家及地方的相关法律、法规。 4、甲方应及时按合同支付合同价款予乙方,付款每逾期一日
48、,甲方应支付设计费的_%作为违约金给予乙方。五、乙方工作 1、乙方委派_为该项目乙方代表,负责办理乙方事务。 2、乙方必须完全了解甲方的设计意图,设计图纸需满足甲方的设计要求,并符合国家及地方相关设计规范要求。 3、乙方对交付的设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改和补充。 4、乙方提供的阶段过程图纸一式_份,施工图纸一式_份,超出部分图纸费,向甲方实报实销。 5、乙方制作的平面设计方案甲方不认可时,乙方应重新制作平面方案直至客户满意,由此所做工作不加收任何费用。第 23页 共 53页六、保密条款 1、甲方应维护项目中属于乙方的设计知识产权,设计文件及资料仅限于合同约定的项目中使用,未经乙方同意
49、,不得以任何形式转让、复制或给予他用。 2、甲方所需设计内容如为多重空间重复使用,须双方在合同中明确,甲方才可多次重复使用乙方所提供的设计图纸。 3、乙方也不得不经甲方允许披露上述文件。七、付款方式 1、合同签署日:甲方付乙方定金_元; 2、乙方提交该项目深化设计方案文本之日,经甲方确认,支付尾款_元。八、违约责任 1、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 2、合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付
50、给对方总设计费的 10%作为违约金。同时,定金不予返还。 3、由于乙方设计的原因,造成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费_%的赔偿金。九、附则 1、本合同自双方签字后生效,合同义务履行完毕后失效。 2、本合同一式_份,双方各执_份,并交_份到工程所在地建设单位备案。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致签订的补充协议与本合同具体同等效力。 4、因履行本合同发生争议,双方协商不成的,均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。第 24页 共 53页甲方:地址:联系人:联系电话:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日乙方:地址:联系人:联系电
51、话:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日建筑工程设计合同 9发包人:_(以下称甲方)承包方:_(以下简称乙方)甲方委托乙方承担_(项目名称)工程设计,为明确双方责任和义务,本着公平公正的原则,经双方友好协商,一致拟定以下合同条款,并要求双方共同遵守。第一条本合同签订论据 1.1中华人民共和国合同法 , 中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定 。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。第二条设计依据 2.1 甲方给乙方的委托书或设计中标文件 2.2 甲方提交的基础资料第 25页 共 53页第三条合同文件的优先次序构成合同的文件可视
52、为是能互相说明的,如合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断: 3.1 合同书 3.2 中标函(文件) 3.3 甲方要求及委托书 3.4 投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)甲方向乙方提交的有关资料/文件及时间:乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点、时间: 4.1 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概述算设计费。工程建设其间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。 4.2 如果上述费用为估算设计费。则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算设计费。工程建设其间如遇概述算调整,则设计费也应做相应调整。第五条支付方式
53、5.1 本合同生效后三天内,甲方支付给乙方设计总额的%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 5.2 本合同设计费为乙方提交设计文件后三天内,甲方支付给乙方设计费总额的_%,计_万元之后,甲方应按乙方所完成的施工图工作量比例,分期分批向乙方支付总设计费的_%,计_万元,施工图完成后,甲方结清设计费,不留尾款。第六条双方责任 6.1 甲方责任 6.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容,在规定时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其它完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时
54、间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期第 26页 共 53页限 15 天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料修改较大,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,甲方应支付相应的设计费。 6.1.3 在合同发行其间,要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一
55、半时,按该阶段设计费的全部支付。 6.1.4 甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。 6.1.5 甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。 6.1.6 甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。 6
56、.1.7 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作,生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 6.1.8 设计文件中选用的国家标准图,标准图及地方标准图由甲方负责购买解决。 6.1.9 甲方应承担本项目来乙方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方应按国家规定和合约规定的技术规范,标准进行设计,且不涉第 27页 共 53页及原土建结构的改造,乙方不承担由此引出的合部责任;按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的
57、质量负责。 6.2.2 设计合理使用年限为年。 6.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。 6.2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,由于乙设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。 6.2.5 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人(甲方)已支付的定金。 6.2.6 乙方交付设计文件一,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。在一
58、年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需不工作量向甲方适当收取到咨询服务费,收费额由双方商定。第七条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人或用于本合同项目外的项目,如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第八条仲裁本建设工程设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向项目所在地人民法院起诉。第九条合同生效及其他 9.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合
59、与解决有关问题时,双方应另得签订技术咨询服务合同。第 28页 共 53页 9.2 乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 9.3 本工程项目中,乙方不得指定建筑材料,设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由甲方承担。 9.4 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另得签订协议并支付费用。 9.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 9.6 本合同双方签字盖章即生效,一式_份,甲方_份,乙方_份。 9.7 本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合
60、同规定义务后,本合同即行终止。 9.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 9.9 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日建筑工程设计合同 10建设单位:_,以下简称甲方;设计单位:_,以下简称乙方。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担_工
61、程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。第 29页 共 53页第二条甲方的义务 1、甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告) 、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术
62、交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务 1、乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式
63、_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单) 。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2) 。 ) 2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要第 30页 共 53页求和进行设计,提交符合质量的设计文件。 3、初步设计经上级主管部门审查后,
64、在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。 4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止 1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。 3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知
65、乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的 20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付) 。第六条奖励与违约责任 1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。 2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计
66、资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。 3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于第 31页 共 53页延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除) 。 5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
67、第七条其它 _。本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委、建委、建行。等单位各留存一份。建设单位(甲方) :设计单位(乙方) :代表人:_代表人:_联系人:_联系人:_通讯处:_通讯处:_电话或电报:_电话或电报:_开户银行
68、:_开户银行:_帐号:_帐号:_ _年_月_日订建筑工程设计合同 11工程名称:_工程地点:_第 32页 共 53页合同编号:_发包人:法定代表人:委托代理人:通讯地址:联系电话:设计人:设计证书等级:身份证号:通讯地址:联系电话:发包人委托设计人承担_工程设计,工程地点为_,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条本合同签订论据 1、 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定 。 2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3、建设工程批准文件。第二条设计依据 1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2、发包人提交的基础资料 3、设计人采用的
69、主要技术标准是:_第三条工程项目 1、建筑规模:_层;建筑面积_平方米; 2、设计阶段(1)方案:(2)初步设计:(3)施工图:第 33页 共 53页 3、估算总投资:_元, (大写)_元整。 4、估算设计费:_元, (大写)_元整。第四条设计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件,主要内容包括: 1、发包人_区总平面布置; 2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; 3、发包人技术经济效益分析与预测。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提价日期备
70、注说明: 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。 3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。第 34页 共 53页 4、本合同履行后,定金抵作设计费。第七条费用发包人向设计人支付设计报酬人民币_元,分两期支付,具体如下: 1、本合同签署后_个工作日内支付_元; 2、设计人提交_工程总体规划文件并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。第八条支付方式 1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费) 。
71、2、设计人提交_设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_%,计_万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_%,计_万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。 3、双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任 1、发包人责任(1)发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15天以上时,设计人有权重新确
72、定提交设计文件的时间。(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同) 、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发第 35页 共 53页包人应支付相应设计费。(3)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。(4)发包人必须按合同
73、规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。(5)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额_%的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。(6)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。(7)发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交
74、通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。(8)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。(9)承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用) 。 2、设计人责任(1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_年。(3)负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。(4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设第 36页 共 53页计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措
75、施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%。(5)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。(6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。(7)设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收
76、费额由双方商定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条纠纷解决方式 1、本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解; 2、调解不成时,双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_人民法院起诉。第十二条合同生效及其他 1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。 2、设计人
77、为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发第 37页 共 53页包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。 4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。 5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。 6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 7、本合同双方签字盖章即生效,一式_份,发包人_份,设计人_份。 8、本合同生效
78、后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人: (盖章)法定代表人: (签字)委托代理人: (签字)项目经理: (签字)住所:邮政编码:电话:传真:开户银行:银行账号:设计人: (签字盖章)住所:第 38页 共 53页邮政编码:电话:传真:开户银行:银行账号:建设行政主管部门备案: (盖章)备案号:备案日期:_年_月_日
79、鉴证意见:经办人:鉴证日期:_年_月_日建筑工程设计合同 12设计委托单位(甲方):设计单位(乙方):为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况甲方委托乙方承担合川规划馆工程的设计项目,建筑安装面积约为 3000 平方米,建设地点在合川区。第二条甲方的义务 1.甲方应在 2022 年料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工
80、单位,由乙方进行设计技术交底。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。第 39页 共 53页 5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务 1.乙方必须在年月日以前,向甲方交付设计效果图;施工图出图时间双方另行协商。其中,设计效果图一式二份,施工图设计文件一式二份。如甲方未及时提供设计资料,则设计交稿时间顺延。年 5
81、月 30 日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行技术设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件)。 3.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。 4.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。 5.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的
82、有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,设计文件交付时间另定。 2.原定任务书如有重大变更而重做或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。 3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系并不得使用乙方提供的相同或相似的设计,如若使用,即按原约定设计费支付乙方。第 40页 共 53页第五条设计费的金额和交付办法 1.若设计单位仅负责
83、设计不承担搭建工作,则设计费总额为若乙方负责设计并承包搭建工程,则设计费用总额为 90000 元,大写人民币玖万元整,搭建费用另算且单独签订搭建工程合同; 2.本设计合同生效后整;乙方完成并提交甲方效果图文件后三个工作日内,甲方向乙方支付第二期设计费 3 万元,大写人民币叁万元整;乙方向甲方提交施工图文件后三个工作日内,甲方应向乙方结清全部设计费(若乙方不负责搭建此工程则支付 30 万元设计尾款,大写人民币叁拾万元整;若由乙方搭建此工程仅付 3 万元设计尾款,大写人民币叁万元整)。第六条违约责任 1.合同双方当事人中任何一方未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,给对方造成损失的均由
84、责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方可将设计文件交付日期顺延。 3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 4.除本合同约定情况外,任何一方擅自终止或解除本合同,则守约方有权要求违约方赔偿因终止或解除本合同而使守约方遭受的损失,该损失包括守约方所遭受的直接经济损失、因之向第三方承担的赔偿义务以及向国家司法或行政机关缴纳罚款、其它可期待利益损失以及为减少损失而支付的所有合理费用(包括合理的律师费用)。第七条其他约定 1.本合同自经双方共同协商作出补充规
85、定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。 2.在履行本合同过程中,双方认可的合同附件、报价、建议书、工作任务书(单)、协议、会议纪要、工作清单、总结等均为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等效力。第 41页 共 53页 3.本合同传真件有效,如传真件与原件有误,以原件为准。 4.如履行本合同过程中产生争议,双方应友好协商解决。协商不成,任何一方可以向自己所在地人民法院提起诉讼。 5.本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,均具有同等法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日建筑工程设计合同 13建设单位:
86、_,以下简称甲方;设计单位:_,以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,建设地点在_。二、甲方义务 1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。 3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复
87、使用。三、乙方义务 1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在 2022 年 9 月 12 日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份。 2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货第 42页 共 53页和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设
88、计费甲方将乙方提供的设计文件交由 3-5 家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币 25,000 元。五、违约责任 1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。六、其它本合同自 2022 年 9 月_日双方签章后生效。本合同
89、如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日建筑工程设计合同 14工程名称:工程编号:第 43页 共 53页合同签约时间:年月日委托单位:(公章)设计单位:(公章)法人代表:法人代表:联系人:联系人:地址:地址:电话:电话:单位全称:单位全称:账号:账号:开户银行:开户银行:第一条根据中华人民共和国经济合同法有关规定,制定本合同。第一条委托方名称:(简称甲方)承包方名称:(
90、简称乙方)第二条设计依据:第三条甲方委托乙方设计的工程项目:设计规模:收费标准:%投资:预估设计费:元(结算时按实际发生数计)。预付设计费:元第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开始。第五条本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准20 某年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。第六条合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时,应返还定金。工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费。第 44页 共 53页第七条双方各自
91、的责任是: (一)委托方 1。向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责。 2。在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。 3。按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续。 4。维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。 (二)承包方 1。按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套。 2。方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书。超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定。 3。负责对所承担
92、设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题。第九条除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任。 (三)委托方 1。由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用。设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核。 2。中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用。第 45页 共 53页 3。超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿
93、付逾期违约金。违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清。 4。承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果。 (四)承包方 1。因设计质量低劣,引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考。第十条本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除。第十一条本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。如本合同有未尽
94、事宜,将根据国家合同法,由双方协商解决。第十二条本合同正本二份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。建筑工程设计合同 15工程名称:_工程地点:_合同编号:_发包人:法定代表人:委托代理人:通讯地址:联系电话:设计人:设计证书等级:身份证号:通讯地址:联系电话:发包人委托设计人承担_工程设计,工程地点为_,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条本合同签订论据 1、 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定 。 2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3、建设工程批准文件。第 46页 共 53页第二条设计依据 1、发包人给设计人的委托书
95、或设计中标文件 2、发包人提交的基础资料 3、设计人采用的主要技术标准是:_第三条工程项目 1、建筑规模:_层;建筑面积_平方米; 2、设计阶段(1)方案:(2)初步设计:(3)施工图: 3、估算总投资:_元, (大写)_元整。风险提示:设计费合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约;其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据工程设计收费标准确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。 4、估算
96、设计费:_元, (大写)_元整。第四条设计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件,主要内容包括: 1、发包人_区总平面布置; 2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; 3、发包人技术经济效益分析与预测。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称第 47页 共 53页份数提价日期备注第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明: 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。 3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。
97、实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。 4、本合同履行后,定金抵作设计费。第七条费用发包人向设计人支付设计报酬人民币_元,分两期支付,具体如下: 1、本合同签署后_个工作日内支付_元; 2、设计人提交_工程总体规划文件并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。第八条支付方式风险提示:定金定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的 20%,超过 20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,
98、适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。 1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费) 。 2、设计人提交_设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_%,计_万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_%,计第 48页 共 53页_万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。 3、双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任 1、发包人责任(1)发包人按
99、本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同) 、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所
100、做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。(3)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。(4)发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。(5)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额_%的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工
101、作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。(6)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计第 49页 共 53页人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。(7)发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。(8)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。(9)承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用) 。 2、设计人责任(1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同
102、第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。风险提示:设计合理使用年限设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限,主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类:第一、对于临时性建筑,其设计使用年限为_年;第二、对于易于替换结构构件的建筑,其设计使用年限为 2_年;第三、对于普通房屋和构筑物,其设计使用年限为_年;第四,对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构,其结构设计使用年限为_年。对于专业建筑工程,则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目,其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定
103、。在建设工程的设计合理使用年限内,工程承包人应当对该工程的主体结构(包括地基基础)进行保修。对此如果仍存在疑问,建议制定合同的时候咨询专业律师,或者交由律师帮您起草,避免定制的合同违反规定而无效。第 50页 共 53页(2)设计合理使用年限为_年。(3)负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。风险提示:赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不
104、过分高于实际损失时,法律应当首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。(4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%。(5)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。(6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设
105、计人应双倍返还发包人已支付的定金。(7)设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件_年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在_年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。风险提示:保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权;不得要求设计人违反国家有关标准进行设计;第 51页 共 53页未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文
106、件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿;另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条纠纷解决方式 1、本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解; 2、调解不成时,双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲
107、裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_人民法院起诉。第十二条合同生效及其他 1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。 2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。 4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。 5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务
108、,另行签订协议并支付费用。 6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。第 52页 共 53页 7、本合同双方签字盖某即生效,一式_份,发包人_份,设计人_份。 8、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人: (盖某)法定代表人: (签字)委托代理人: (签字)项目经理: (签字)住所:某某编码:电话:传真:开户银行:银行账号:设计人:(签字盖某)住所:某某编码:电话:传真:开户银行:银行账号:建设行政主管部门备案: (盖某)备案号:备案日期:_年_月_日鉴证意见:经办人:鉴证日期:_年_月_日第 53页 共 53页