《建筑工程模板单项工程施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程模板单项工程施工合同(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目模板工程承包合同发包人;承包人:合同签订日期;模板单项工程承包合同发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方 ) 有效证件:承包人住址:联系方式:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律,遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则,经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,特订立本合同如下:一、工程概况及承包工作内容1、工程名称: 昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目2、工程概况: 昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区,包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城
2、派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所,工程总建筑面积约 15000.00 平方米。3、承包范围:图纸范围内所有有关木工模板制安分项工程的工作内容,直至竣工清理结束。具体承包内容包括:模板翻样;配合放线;模板、木方制安及拆除;钢管、扣件搭设及加固;模板限位焊接及拆除;每道工序(模板内外、施工缝等)施工前后的垃圾清理;砼浇捣时指派专人值班护模;砼浇捣后跑模砼打凿、磨光;穿墙螺杆回丝;模板涂刷脱模剂;施工缝的隔离网制安及拆除、清理;砼吊模;砼构造柱、圈梁、腰带、预留洞的模板安拆;预留插筋处模板打洞;预埋铁件的放置; 楼层材料的清理、 拔钉、吊运、归堆;周转材料(钢管、扣件、海鸥卡、丝
3、杆等)的计划数提供归堆等。二、作业人员承包人根据工程需要向发包人施工作业人员不少于名(本合同自乙方达到规定人数后开始生效)。三、合同工期:1、开工日期:年月日,竣工日期:年月日。具体开工时间以项目部发出的通知单为准。2、除本合同约定的工期外,具体节点控制时间以项目部进度计划(月、旬、周)为准。四、合同价款1、包工包料承包价格合计:元/ 平方米;具体工程量际时结算。2、合同价款核算依据:承担本工程昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目楼(幢),工程量按图纸及国家定额规定的计算规则计算模板实际展开面积。3、在乙方承包的工作范围内无任何零星用工。但如发生承包内容以外的零星用工,由项目
4、部按乙方实际施工人员每人每天元(大小工平均工资) 计算签发, 结算依据以项目部施工人员施工任务单或签证单为准,做到日清月结。4、如发生图纸范围内的变更, 所产生的增减工作量甲方不另行计算,即包含在每平方米承包价范围内(工期不顺延)。五、合同价款的结算和支付1、乙方自带生活费两个月, 第三个月开始, 甲方根据乙方每月完成并经甲方、监理、安全、进度、质检部门验收合格签字后的工作量,向乙方支付前一个月的生活费, 即乙方按实际施工人数(必须按规定的人员登记表签字、盖章)计 1000 元/ 没人每月领取生活费。如遇特殊情况,乙方可向甲方适当借支。2、乙方承包的工程全部施工完毕,经甲方、监理、质监部门验收
5、合格后,甲方在乙方已付生活费的基础上,扣除乙方所领取的工资款,向乙方支付承包应得的工资总额的80% 。乙方剩余部分的施工工资,在工程竣工验收合格后一个月内支付到完成工程量的 100% 。3、甲方支付给乙方工程款中, 已包括乙方及所属人员的劳保用品(即:雨衣、雨靴、手套、工作服等)及费用。六、安全施工、工伤事故处理1、乙方的职工进场后必须按实际施工人数由甲方统一代办人身保险,办理的费用按保险单金额数由乙方承担,并在乙方工程款中扣除。所有乙方的胸卡、暂住证等由甲方统一代办,费用在乙方工程款中扣除。2、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标
6、准组织施工。3、承包人必须坚持“安全第一”方针,施工作业必须服从、服务于安全生产每天向职工进行安全交底,并有交底记录。每周不少于一次对职工的书面交底并签字。严禁违章指挥、违章作业和违反劳务法律的行为。4、发生重大伤亡及其他安全事故,承包方应采取紧急措施防止事态扩大,并全力组织抢救伤者,保护事故现场;如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照。5、发生工伤事故,应按照有关规定,承包人自身应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。承包人内部对事故责任有异议时,应按政府、无锡市有关规定认定处理。6、乙方施工时必须指派专人操作机械,施工现场不得私拉乱接电源; 如乙方安排不懂机械操作的人员(机操人
7、员必须持有上岗证)或在施工现场私拉乱接电源,因此而发生的安全后果和经济损失均由乙方承担,并在乙方的工程款中扣除。7、在施工期间,如乙方不遵守安全制度、违章作业、或自己不小心、上下班途中、睡眠、疾病等其他原因,因而发生的安全事故的一切后果和经济损失均由乙方自行承担。七、工程质量、验收与保修1、工程质量应达到图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求高者为施工依据。2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工组织设计施工。在施工中发现涉及有误,必须即向发包人提出,取得文字变更洽商
8、手续后方可继续施工。3、对本工程的质量标准,双方约定如下:甲方要求乙方根据现行国家有关质量验收标准施工,达到合格标准。如达不到标准,乙方负责返工整改,返工工料费由乙方自负。八、工期延误1、本合同约定的分部分项工期时间如下:基础部分:从挖土开始至首层,为天。主体结构:从首层开始至封顶,为天。二次结构:从封顶至装修开始,为天(其中不含已和主体穿插掉 70 天)。2、对于一下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。A、因战争、动乱、自然灾害或费发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。B、十五天以上非承包人原因停水、停电或机具供应不及时造成停工窝工。C、发包人同意工期顺延的其
9、他情况。3、非上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定: 乙方必须根据甲方的进度要求按时完成,不得以任何理由拖延。 如由于乙方原因影响工程进度,则每延误一天按建设方与甲方签订的罚款条列同比罚款(暂定每天延期罚款为元)。九、文明施工1、发包人、承包人应严格遵守执行无锡市人民政府颁布的“施工现场管理暂行条列”,加强科学管理,坚持文明施工。2、 乙方应严格遵守当地政府的各项政策法令和甲方的各项规章制度,服从管理。如由于乙方人员的原因或不文明行为等,政府有关部门对甲方工地采取批评、 扣分或罚款, 甲方将根据责任轻重对乙方进行相应的处罚、直至清退,所有罚款金额在乙方工程款中扣
10、除。3、乙方在每个施工段结束后,必须把基础、楼层清理干净。模板、木方、钢管、扣件、丝杆、海鸥卡等周转材料及时回收,并及时吊装到甲方指定的施工现场归堆、码放整齐。4、乙方的钢筋加工场内必须随时清理干净、并保持整洁;废钢筋及时归堆。十、施工机具及材料领用1、除甲方提供塔吊、挖掘机等大型机械外,其余一切中小型机械及工具均由乙方自行提供并负责日常维修、保养。凡向甲方借用的物件损坏时,由乙方负责修复,如不修复或已不能修复,则按原价赔偿,并从乙方施工产值中扣除。2、具体乙方提供并承担的施工机具材料包括:木方、模板、磨光机、手电锯、手锯、榔头、凿子、铁丝、铁钉、双面胶等所有手提机具。十一、发包人权利和义务1
11、、发包人确认为派驻整个工地的施工代表,负责日常施工的管理协调工作,确认整个工地班组安全员,确认为整个工地班组质量员。2、负责施工场地、道路、水电、机具等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。3、负责于年月日提供施工图纸套,提供必要的技术资料和办理施工洽商。4、负责组织施工检查、验收及定位放线工作,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况。5、负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工程进度控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。6、负责各幢号与各有关单位的协调工作,并向乙方提供现场办公室间。7、负责组织工程竣工验收及
12、工程资料整理、归档工作。十二、承包人的权利和义务1、承包人对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18 周岁,不得超过 55 周岁,使用前必须签订好用工合同和安全协议,并进行书面安全交底和“三级安全教育”及接受安全考试,工人对班组安全教育要进行签名确认。未经教育或用工合同没有签订的不准安排工人进场作业。2、承包人需将其作业人员等级造册(须写明姓名、性别、年龄、贯籍、工种及身份证号码)。同时提供职工照片2 张,作为本合同的附件。3、发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出
13、具书面通知,并办理手续。4、承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,有书面洽商变更手续后方可改动施工。5、承包人在施工中必须注意保护发包人及其他施工队伍的成品、半成品,爱护使用发包人提供的机械设备及其工具;如有损坏,承包人必须按原价的1 倍赔偿,在乙方工程款中扣除。6、承包人确认为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理协调工作,确认为工地班组安全员,确认为工地班组质量员。 乙方班组承包人及本合同约定的现场管理人员,未经甲方现场代表同意,不得擅自离开工地(承包人必须在工地驻守到三层以上);如遇特殊情况,乙方必须向甲方现场代表请假并征得甲方同意后方可办理其他事情。如不服从,
14、每次罚款 500 元,直至清退出工地。十三、承包人违约责任1、承包人自愿向甲方缴纳违约保证金万元,该违约金主要考核施工人员数量、施工进度、施工质量等三个方面的内容,如其中一方面达不到甲方规定的要求,则每次处罚万元,甲方不返还给乙方。 如三个方面全部达到甲方规定的要求,甲方在乙方所承包的工程竣工验收合格后一个月内返还给乙方。2、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求及在关键节点严重滞后时, 发包人有权利将本项目发包给第三方施工,且本合同终止, 并要求承包人在日内无条件推出施工场地。3、因承包人责任造成质量事故而延误工期,其工料损失改由承包人承担。4、承包人聚众闹事、哄抬价格、缠索
15、工费,扰乱发包人正常工作秩序的,发包人有权解除合同并请退承包人,由承包人赔偿由此造成的发包人所有损失。5、施工期间施工现场和生活区内严禁打架、赌博、酗酒、吸毒、盗窃等不良行为发生,该情况每发生一次,不论对错罚乙方1000元,在乙方工程款中扣除。当事人情节严重的,将移送公安机关处理,并清退出工地。十四、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商:协商不成,可向有关部门申请调解。当事人不愿意和解、调解不成的,可约定向海门市劳动仲裁委员会申请仲裁或向海门市人民法院提请诉讼。十五、合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明。委托代理人应出示授权委托证明和有效身份证件。本合同在完成分包工作内容、结算工程决算尾款后,即宣告终止。十六、本合同一式叁份,具有同等法律效力,发包方两份,承包方一份。十七、本合同未尽事宜可经双方协商后另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。如本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。发包单位(章):发包单位(章):发包人(签章)发包人(签章)委托代理人(签字):委托代理人(签字):地址:地址:电话:电话: