《2022年网教习题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年网教习题(26页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、- 1 - / 26 造价工程师继续教育试卷第一篇政府投资工程造价管理实务第 1 章单项选择题1.私人融资模式是指在公共工程建设中引入私人资金,由政府与私人共同投资或由私人独立投资,组建工程公司建设并运营的模式。以下属于私人融资模式的是(A)。ABOT BEPCCLSTK DPMC 2对政府投资工程进行管理,首要的程序是( A )。A制定投资工程中长期规划B申请进入工程储备库C编报和审批工程建议书D下达政府投资工程基本建设年度计划3国家对政府投资工程和使用政府性资金的企业投资工程采用审批制,审批一般要经过批准( B)三个环节。A工程建议书、投资估算、初步设计及概算B工程建议书、可行性研究报告、
2、开工报告C工程建议书、可行性研究报告、初步设计及概算D工程建议书、可行性研究报告、施工图设计及预算4政府投资工程的竣工决算,需由造价专业人员根据建设工程的施工图、竣工图、施工合同、现场签证、设计变更等方面从专业角度进行审查。其中,针对(B)等进行重点审查。A施工合同、设计变更、现场签证B设计变更、现场签证、材料设备C工程结算、现场签证、材料设备D施工合同、现场签证、材料设备5政府投资工程审计是对投资工程真实性、合法性和效益性的审计,其中(B )应是审计关注的重点。A真实性 B效益性C合法性 D真实性和合法性6鼓励公众和新闻媒体对政府投资工程进行监督的制度是( C)。A. 政府工程全面稽察检查制
3、B. 政府投资责任追究制度C. 政府投资工程社会监督机制D. 政府投资建设重大工程公示制7.政府投资工程审批流程中,工程施工过程资金拨付中涉及的有关机构有精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 26 页- 2 - / 26 (A)。A政府财政部门 B国家发改委C各级政府各级人民代表大会或其常务委员会D政府投资审计机构判断题1.政府投资工程主要指公益性和基础设施工程,不包含工业工程。()(包括小数重要的工业工程)2.政府投资工程与其他类型工程最大的区别在于投资主体的特殊性和投资工程的长期性。( )(效益性)3.代建制是指由政府将非
4、经营性基础设施工程委托给专门的工程管理公司作为代建单位,由代建单位组织建设后再移交使用单位或运营单位。()4.经营性建设工程必须设立工程法人按企业工程管理运作,一些主要由政府投资的基础设施工程,如高速公路、港口、机场、地铁等建设工程,均实行工程法人制。( )5.政府投资工程的财务决算及后评价涉及到的主要机构是政府财政部门,由其做总结和评价工作。( )(国家发展改革委)第 2章2.1 单项选择题1. 编制政府投资工程工程建议书时,投资估算的精确度与初步设计概算的误差一般不超过 ( C )。A10% B.15% C20% D.25% 2. 下列属于工程资本金筹措来源的是 ( A)。A. 国家预算内
5、投资 B. 银行贷款C. 发行债券 D. 设备租赁3PPP融资模式中,私人参与程度与承担的风险程度最大的是 ( D)。A.外包类 B.租赁经营C.特许经营 D.剥离(非公有机构拥有 ) 4在工程融资的方式中, BOOT 是指 (B)。A.建设经营转让B.建设拥有经营转让C.转让经营转让 D.建设经营拥有转让精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 26 页- 3 - / 26 5按现行规定,工程经济评价分为 ( D )。A.内部评价和外部评价 B.宏观评价和微观评价C.经济预评价和经济后评价D.财务评价和国民经济评价。判断题1.
6、对于所有 政府直接投资、资本金注入工程,工程建议书和可行性研究报告均由具备甲级工程咨询资质的机构编制。()(总投资 1000万元及以上的)2. 采用 BOT融资模式,政府部门承担融资风险,并享有特许期内的利润,工程的最终所有权归属政府。()(工程公司【教材为私人部门】)3. 经济净现值( ENPV )反映工程工程对国民经济所做贡献,是绝对指标;经济净现值率( ENPVR )是反映工程工程单位投资为国民经济所做的净贡献,是相对指标。 ()2.2单项选择题1设计概算中的三级概算是指(D)A建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C主要工程工
7、程概算、辅助和服务性工程工程概算、室内外工程工程概算D单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程总概算2某产品的功能现实成本为5000 元,目标成本为4500 元,该产品分为三个功能区,各功能区的重要性系数和现实成本见下表。则应用价值工程时,优先选择的改进对象依次为 ( B)。功能区功能重要性系数功能现实成本(元)现实成本 /功能系数F1 0.34 2000 2000/0.34=5882.35 F2 0.42 1900 1900/0.42=4523.81 F3 0.24 1100 1100/0.24=4583.33 A.F1-F2-F3 B.F1-F3-F2 C.F2-F3-F1 D.F3-F1
8、-F2 3价值工程与一般投资决策理论的不同,在于价值工程强调的是( C)A. 降低产品的寿命周期成本 B. 降低产品的制造成本C. 产品的功能分析和功能改进 D. 提高工程的投资效果精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 26 页- 4 - / 26 4某政府投资工程已批准的投资估算为8000 万元,其总概算投资为9000 万元,则概算审查处理办法应是(C)。A查明原因,调减至8000万元以内B对超投资估算部分,重新上报审批C查明原因,重新上报审批D如确实需要,即可直接作为预算控制依据判断题:1、初步设计阶段进行限额设计的最高目
9、标是规划阶段的投资额。( )2进行设计概算审核时应重点加强对建安工程和设备及工器具造价的审核。( )3 工程概算超过投资估算15% 以上时,可行性研究报告应重新审批。( )(10%)2.3 单项选择题1根据工程单位申报招标方案核准的程序,下列说法中不正确的是(B)。A国家和本市重点工程拟邀请招标的,工程单位应当提交书面材料B本地区审批(核准)权限内的工程,工程单位应当在申报可行性研究报告或资金申请报告、 工程申请报告的同时报送书面材料C本地区审批(核准)权限内的工程,工程单位可以在申报可行性研究报告或工程申请报告的同时报送书面材料,也可以单独申报D. 国家审批(核准)权限内的工程,工程单位应当
10、在申报可行性研究报告或资金申请报告、工程申请报告的同时报送书面材料2招投标管理部门和工程造价管理部门在处理投诉时,可委托造价咨询企业会同相关人员复核招标控制价,复核确认招标控制价误差范围在(B)以内的,原招标控制价有效。A 1% B 2% C 3% D 5% 3根据招投标管理办法,下列关于投标报价的说法正确的是(C)。A政府投资工程的投标报价应采用传统计价模式B投标价由投标人自主确定,最低投标价不受限制C投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 26 页- 5 - / 26 D政府投资工程施
11、工招标中必须设立对投标报价的最高限价,并应在投标截止日 7天前公布判断题1. 根据招投标法的规定,国有资金投资的工程在进行招标时,招标人可以编制招标控制价,当不编制招标控制价,应该编制标底。()(可以设标底,当不设标底时,应编制招标控制价)2投标报价的组成内容与招标控制价相同,但是计价的依据及计价结果不同。() 【教材此处有待商榷】2.4 单项选择题1. 发包人支付工程进度款,应按照合同约定计量和支付,支付周期(C)。A.长于计量周期 B.短于计量周期C.等同计量周期 D.与计量周期无关2. 因设计变更引起工程总投资增加,增加额度在批准概算的(B )内且绝对额未超过规定金额的,由工程分管领导组
12、织相关部门审定。A.8% B.10% C.15% D.20% 3. 除下列哪项情况之外,均不予办理工程变更 ( A )。A. 由建设单位责任造成的工程量增加B. 招标文件规定的应由承建单位自行承担的风险C. 施工合同约定或已包括在合同价款内应由承建单位自行承担的风险D. 承建单位在投标文件中承诺自行承担的或投标时应预见的风险4. 下列各项中,属于索赔控制中加强现场施工管理措施的是:( D )。A.合同交底制度 B.合同履行过程中的管理C.合同管理后评估制度D.严格控制工程变更与现场签证判断题1. 施工阶段工程造价控制的主要任务是通过工程付款控制、工程变更费用控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约
13、工程造价潜力来实现实际发生的费用不超过计划投资。 ( )2. 在工程实施过程中,凡不属于承包商责任导致工程拖期和成本增加事件发生后的 30 天内,必须以正式函件通知发包方。( )(28天内)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 26 页- 6 - / 26 2.5 单项选择题1没有用在工程建设过程中的、剩余的工器具及材料等是指(C ),它属于工程的节余。A. 存货 B. 工程工器具C. 库存器材 D. 交付使用资产2批准的概算是考核建设工程造价的依据,工程造价的比较分析一般先对比整个工程的( B )。A. 竣工决算 B. 总概
14、算 C. 工程概算 D. 综合概算3竣工决算 【比较分析】 主要从以下方面入手:工程变更、价差与索赔;主要实物工程量;( A );建设单位管理费。 【题目少了四个字】A.主要材料消耗 B. 内部控制制度C. 建设资金来源及管理、使用情况 D. 工程工程目标评价4工程的( C )是指在工程建设完成并投入运行之后,对工程的既定目标能否按期实现,工程能否可以持续并保持较好的效益,工程是否具有可重复性,接受投资的工程业主是否愿意并可以依靠自己的能力继续去实现既定目标等方面做出评价。A.可实现性 B.可评价性 C.持续性 D.成功性判断题1重大设计变更应经总监理工程师审批,否则不应列入结算。( )(原审
15、批部门)2发行债券不属于工程的负债资金。( )3当财务现金流量来自财务报表时,对应收而未实际收到的债权和非货币资金都不可计为现金流入。( )2.6单项选择题1一些地区设立了政府投资工程财务中心,对市级政府投资工程的资金按照“一个中心、两种模式、分类监管”的方式进行管理,即按照基础产业类、基础设施类和公益事业类工程的性质和(D ),分别采取财政专户管理和派遣财务总监两种管理模式。A.资金用途 B.资金监管方式 C.资金承担风险 D. 资金来源精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 26 页- 7 - / 26 2政府投资工程竣工后
16、尚有建设资金结余的,按基本建设财务管理规定,( A )部分留作单位留成收入。A. 30% B.40% C.50% D.25% 3工程工程管理实行代建制,工程使用单位发生的前期费用会计核算账目,工程使用单位应认真整理形成书面报告材料,经( B )审核后,移交工程代建单位统一核算管理。A.建设管理部门 B.财政部门 C.业主单位主管部门 D.上级人民政府判断题1未经财政部门确认资金来源的工程,投资综合管理应不予立项;确属情况特殊的,必须报政府批准同意。( )2未列入年度政府投资工程资金计划的,财政部门可直接根据工程实际情况适当预拨工程款。 ( )(经报地区政府同意,财政部门可根据)第 2 篇工程量
17、清单计价模式下的施工合同管理实务复习题一单选题1合同管理作为整个工程管理的关键,哪个方面( B )不是其主要体现。A.合同管理是工程管理的核心B.合同管理对工程管理的辅助作用C.合同管理对工程承包的经济效益有重大的影响D.合同确定了各方的工程实施目标2. 最近几年, ADR 在欧美国家合同纠纷解决中应用较多,并取得了良好的效果。还有谈判、调解、微型审判(Minitrial )、争端评审委员会( DRB )、争端审查专家( DRE )等解决方式。上述争议解决办法的共同特点在于其给合同双方提供了一个( A )来解决合同纠纷,从而使合同双方免于将合同纠纷提交诉讼。A. 非对抗的环境 B. 对抗的环境
18、 C.工程师 D.FIDIC 3. ( D )是承包人进行工程建设和发包人支付工程价款的依据,是约束双方义务和权力的具有法律效力的文书。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 26 页- 8 - / 26 A. 工程法律 B. 工程法规 C. 工程规范 D. 工程合同4我国于 2008 年 12 月 1 日施行的( D),是符合我国工程造价管理改革的总体目标,本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原则制定的。A.建设工程工程量清单计价规范GB80500-2003 B.建设工程工程量清单计价规范GB80500-2008 C.建设工程
19、工程量清单计价规范GB50500-2003 D.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008 5FIDIC 合同条件的计价模式是 (C) 。A总价合同 B. 成本加酬金合同 C. 单价合同 D. 以上合同均可6工程量清单计价可以使用单价合同和总价合同形式,而“08清单规范”建议采用( A )。A.单价合同 B总价合同 C. 成本加酬金合同 D. 以上合同均可7. 新的计价方式明确了 (B) 和工程变更所带来的风险应由发包人承担。A投标所报成本 B. 工程量的计算错误C. 投标所报单价 D. 投标所报总价8合同中因非承包人原因引起的工程量增减,该项工程量变化在合同约定幅度以内的,应执行(
20、B )。A.调整后的综合单价 B.原有的综合单价C.增减后的综合单价 D.新协商的综合单价9. 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,引起措施工程发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中没有的措施工程,由承包人根据措施工程变更情况,提出适当的措施费变更费用,经( A) 确认后调整。A. 发包人 B. 设计人 C. 工程师 D. 承包人10. 在合同履行过程中,发包人按照合同约定的时间和方式,以( C)确认符合质量要求完成的工程工程量和对应的清单单价计算的价款额,再计入确定的变更金额、索赔金额、工程价款调整额以及应抵扣的预付款等,支付工程进度款。A. 设计人 B. 承包人
21、 C. 工程师 D. 发包人11. ( A ) 是确定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和处理索赔的依据。A.工程量清单 B. 投标所报成本 C. 投标所报总价 D. 以上均是精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 26 页- 9 - / 26 12工程价款的调整包含了三个方面的调整:( D ) 、其他可调因素的调整和建设工程造价管理机构对综合单价的强制性调整。A. 单价变化的调整 B. 支付工程进度款C. 索赔处理 D. 工程量变化的价格调整13. 工程量变化的价格调整,当工期不变或非发包人原因延期时,按承包
22、人在一项承包合同价格中的( B)相对固定的原则调整综合单价。A. 现场管理费和利润总额 B. 企业管理费和利润总额C. 企业管理费和规费总额 D. 直接工程费和规费总额14工程量变化的价格调整,当工期发生变化时,应根据延长工期的原因区别对待。承包人在合同价格中包括的企业管理费和利润总额可以作为参考,综合考虑(A )和工期变化的综合影响。A. 工程量变化 B. 工程进度款 C. 现场管理费 D. 企业管理费和规费总额15. 调价计算公式,如:1201201020(.)1tttnnnFFFPPABBBFFF其中 Ft1、Ft2、Ft3Ftn是指各可调因子的( A)指数。A. 现行价格 B. 基本价
23、格 C. 协商价格 D. 投标价格16目前国内工程施工招标评标基本上多采用(A)和经评审的最低标价法。A. 综合评分法 B. 最低投标价法 C. 直接委托法 D. 随机抽取法17. 合同纠纷解决方式有和解、调解、(D )。A. 行政命令和诉讼 B. 工程师命令和诉讼 C.DAB D. 仲裁和诉讼18(C )是解决合同纠纷的一种主要方式。A.和解 B.仲裁 C. 调解 D. 诉讼19. 施工合同文本( GF-1999-0201)由( C)三部分组成。A.协议书、通用条款、三个附件 B.专用条款、通用条款、三个附件C.协议书、通用条款、专用条款 D. 协议书、专用条款、三个附件20施工合同文本(
24、GF-1999-0201 )涉及工程造价的条款体现在(A )。A. 价款数量确定和价款支付过程 B. 工程进度款C. 现场管理费 D. 企业管理费和规费总额21. 价款的数量,就是承包人按合同中的要求施工,发包人为此必须承担并支付的费用。它涉及两个方面:( A )。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 26 页- 10 - / 26 A. 计价工程和计价规则 B. 企业管理费和利润总额C. 现场管理费和利润总额 D. 直接工程费和规费总额22无条件计价工程是指不论什么情况都明确由发包人(或承包人)承担的费用工程。以下无条件计价
25、工程是指( C)。【该题表述有误】A. 承包人原因造成的损失 B. 分包单位违约行为给发包人造成的损失C. 施工人员意外伤害保险 D. 设计变更发 主的费用23. FIDIC (99 版)合同条件 53.3 条也规定:当据以提出索赔的事件具有连续性影响时,承包商提出的索赔报告应被视为是临时的详细报告,承包应在事件所产生的影响结束后的( D )天之内发出一个最终的详细报告。A.7 B.14 C.21 D.28 24承包人的推定责任,根据合同的订立原则,对于索赔的发生导致的承包人的损失,应该推定由承包人承担。承包人推定责任判别的一个重要原则就是(B)。A. 作为一名合格的有经验发包人的工程技术与管
26、理人员可以预见到的施工问题B. 作为一名合格的有经验承包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题C. 作为一名合格的有经验监理人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题D. 作为一名合格的有经验设计人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题25. 工程索赔的一般原则,非承包人责任和非发包人责任,承包人可以获得(B)补偿。A.费用 B.工期 C. 费用和工期 D. 均不能26在工程采用平行承包模式下,发包人委托多个承包人参与工程建设,由(A)负责协调各承包人。A. 发包人 B. 承包人 C.设计人 D.分包人27. 据施工合同文本第39.3 条,当发生不可抗力事件时,承包人与业主遵照(D )的
27、原则,进行风险分配。A. 发包人承担 B. 承包人承担 C. 分包人承担 D. 风险共担28. 工程拖期可以分为“可原谅的拖期”和“不可原谅的拖期”。可原谅的拖期是由于( B )原因造成的工程拖期。A. 非发包人 B. 非承包人 C. 非监理人 D. 非设计人29根据施工合同文本第3.3 条,双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称,当国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款的约定的时间向承精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 26 页- 11 - / 26 包人提供施工技术要求,发包人要求使用国外标准、规范的,应由
28、(A )负责提供中文译本。A. 发包人 B. 承包人 C. 监理人 D. 设计人30. 根据施工合同文本第16.3 条规定:工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由(C )承担,相应顺延工期。A. 监理人 B. 承包人 C. 发包人 D. 设计人二. 判断题1. 严格的合同管理是建筑市场法制化、规范化的具体体现和主要内容之一。( )2. 要加强合同管理,就必须建立索赔机制,需要健全法律法规和规范化的市场,而这两个方面是相互矛盾的。()(而这两个方面也是相辅相成的)3. 按国际惯例进行工程工程
29、管理包括三个核心内容,即按国际通用的程序进行招投标、采用国际工程合同条件和进行严格的合同管理。( )4. 单价合同又可分为:固定单价合同和可调单价合同。单价合同适用范围比较宽,风险可以得到合理分摊。而总价合同则可分为:固定总价合同和可调总价合同。【固定】 总价合同适用于设计深度较高,预计变更较少,或工程范围明确工程。相比较单价合同而言,总价合同对承包人的风险较小。()(风险较大)5. 目前国内工程施工招标评标基本上多采用综合评分法和经评审的最低标价法,这些评标方法,企业有完全的自主定价权,即无论企业的技术水平、管理水平有多高,其成本多低,都可以保证企业能够根据自己的内在实力来获取报价的高分值或
30、接近评标最低价。 ()(不能使企业实现自主定价权;都不能保证)6. 工程量清单是确定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和处理索赔的依据。准确、全面、规范的工程量清单既有利于工程造价管理,又有利于发包人和承包人对工程目标的控制。( )7. 施工合同文本( GF-1999-0201 )适用于各类公用建筑、民用住宅、交通工程、工业厂房、交通设施和线路、管道的施工和设备安装等所有工程工程施工。()(不含交通工程;等土木工程施工)8. 施工合同文本( GF-1999-0201 )第 42.1 款中:承包人提出使用专利技精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -
31、- - - - - -第 11 页,共 26 页- 12 - / 26 术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用等。 ()(承包人手续并承担有关费用)9. 价款的数量,就是承包人按合同中的要求施工,发包人为此必须承担并支付的费用。它涉及两个方面:计价工程和计价规则。( )10. 过失条件计价工程是指因发包人(或承包人)不当行为或过错而相应承担的费用工程。 ( )11. 价款支付过程,就是指自合同生效后,随着施工的进行,从开工到竣工这整个过程中,不同阶段价款的支付。这也涉及两个方面:支付条件确定和支付过程管理。 ()(从开工到竣工直至质保期结束这整个过程中)12
32、. 按照国际通行的做法,计量规则是合同文本的配套文件,我国现行的施工合同文本与计价规范就是完全配套的。()(不配套的)13. 我国建筑施工合同范本的编制工作一般由建设部和工商行政管理局共同承担,但考虑到建筑产品采购的特殊性、技术要求的多样性,工程变更、工程款支付及施工索赔程序的复杂性等因素,合同范本的编制工作不应由政府承担,而应由具有丰富专业经验的行业协会来完成,如土木建筑学会、造价管理协会等行业协会。( )14. DRB 与 DAB 解决合同争议的方式基本原理一样,将合同争议交给具有施工技术和管理经验的专家,比起将争议交给仲裁或诉讼中仅凭法律条款来处理复杂技术问题的法律专家,更令人放心。(
33、)15. SWOT策略( strength, weakness, opportunities, threats),是指企业在选择竞争战略时,要对企业外部的优势与劣势,内部环境的机会与威胁进行综合评价,最终达到选出一种适宜战略的目的。()(企业内部,外部)16. SWOT策略中,优势( S)包括企业核心竞争力较强、企业员工素质较高和企业资金周转困难等。 ()(企业知名度较高)17. SWOT策略中,当 S和 O值评分较高时,应采取保守型的索赔策略。当W和T值较大时,应采取进攻型的索赔策略。当S、 O、W和 T值均居中偏移时,宜采取适当竞争型的索赔策略。()(进攻型的。保守型的)18. 根据国际惯
34、例,费用索赔的基本原则是,应使索赔人能达到如同合同得以履行的状态。这一原则也在一定程度上体现在我国合同法之中。( )19. 工期索赔的计算的方法主要是网络分析法。当采用单项索赔时,若延误事件是关键工作,则工期补偿延误事件延误的时间;当延误事件是非关键工作时,若延误时间总时差时,不给予补偿;当延误时间总时差时,工期补偿延误时精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 26 页- 13 - / 26 间总时差。 ( )20. 施工合同文本( GF-1999-0201)第 16.3 条规定:工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施
35、工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。 ( )第 3 篇工程工程招标代理实务一、单选题1. 工程建设工程招标范围和规模标准规定(国务院2000 年第 3 号令),明确了必须进行招标的工程建设工程的具体范围和规模标准,其中规定施工单项合同估算价在( B )万元人民币以上的必须进行招标。 A 50 B. 200 C.500 D.1000 2. 乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资( D )人民币以下的工程招标代理业务。 A.5000万元 B.6000 万元 C.8000 万元 D.1 亿元3. 招标代理机构的工
36、作内容不包括( D )。 A. 进行招标策划 B. 对投标申请人进行资格预审确定投标人 C. 编制招标文件D. 确定中标人4. 招标代理机构应提请招标人自中标通知书发出之日起(C )内与中标人订立书面合同。A. 7 日 B.15日 C.30 日 D.90日5. 标段划分的原则包括哪几方面(C )。A. 科学合理、系统完善;界面清晰、责权明确;经济合理、客观务实B.符合我国相关法律和法规;科学合理、系统完善;界面清晰、责权明确;经济精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 26 页- 14 - / 26 合理、客观务实C. 符合我
37、国相关法律和法规;科学合理、系统完善;经济合理、客观务实D. 符合我国相关法律和法规;界面清晰、责权明确;经济合理、客观务实6. 一般可采用的工程承发包模式包括哪几类:( A )。A. 施工总承包模式;平行发包模式;设计施工一体化(总)承包模式B. 施工总承包模式;设计施工一体化(总)承包模式C. 施工总承包模式;平行发包模式D. 平行发包模式7. 一个完整的招标投标过程,包括五个基本环节,除了招标、投标、开标、定标之外,还包括( C )环节。A发布招标公告 B踏勘现场 C评标 D编制招标文件8. 施工招标准备阶段,草拟招标公告或投标邀请书、资格预审公告所需时间一般为(A)。A. 1 天 B.
38、 3 天 C. 4 天 D. 2 天9. 招标代理机构协助招标人形成施工招标合同的时间一般需( C )。A. 9 天 B. 5 天 C. 7 天 D. 6天10. 招标文件由( C )编制,是投标人参与投标、编制投标文件的主要依据。A. 招标人 B. 委托招标代理机构C. 招标人或委托招标代理机构D. 建设行政主管部门11. 建设工程的招投标过程就是合同谈判和订立的过程,(D )。A. 招标是要约,投标是承诺B. 招标是要约,中标是承诺C. 投标是要约,合同是承诺D. 招标是要约邀请,投标是要约,中标通知书是承诺12. 招标文件中的合同条件应( B )。A. 反映投标人的要求和期望 B. 反映
39、招标人的要求和期望C. 反映备案人的要求和期望 D. 反映所有参与人的要求和期望13. 招标文件的组成应包括以下内容:( D )。P128 A. 招标公告 / 投标邀请书、招标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 26 页- 15 - / 26 单、图纸、技术标准和格式、投标文件格式B. 招标公告 / 投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准和格式、投标文件格式C. 招标公告 / 投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单报价
40、、图纸、技术标准和格式、投标文件格式【D、C相同了】D. 招标公告 / 投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和 格式【教材中非“格式”而为“要求”】、投标文件格式14. 勘察设计招标的计价依据中实行政府指导价的,其浮动幅度为:(B )。A. 上下 10%B. 上下 20% C. 上 20% ,下 30% D. 上下 30% 15. 建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008 )中规定,招标工程以(B )为基准日,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的,应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。A
41、. 投标截止日 B. 投标截止日前 28天C. 中标通知书签发日 D. 合同签订日16. 造价工程师在招标文件编制工作中的主要工作内容是(D )。A. 工程量清单的编制B. 工程量清单的编制,招标控制价的编制C. 工程量清单的编制,招标控制价的编制,确定报价的格式、原则、依据等D. 工程量清单的编制,招标控制价的编制,确定报价的格式、原则、依据等,合同条件的编制17. 中标人的 ( A)就是合同价。A. 投标价 B. 评标价 C. 评审价 D. 结算价18. 综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单工程或措施清单工程所需的( B ),以及招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其
42、范围(幅度)产生的风险费用。A. 人工费、材料费、施工机械使用费B. 人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润C.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润、税金精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 26 页- 16 - / 26 D. 人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润、税金与规费19. 招标控制价的编制所涉及的价格应按当时当地( A )计算。A. 平均价格水平 B. 成本价格水平C. 微利价格水平 D. 暴利价格水平20. 评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,对用数字表示
43、的金额与用文字表示的金额不一致时,以(C )为准。A. 数字金额与文字金额中小的 B. 数字金额 C. 文字金额D. 数字金额与文字金额中大的21. 我国招标投标法规定,开标时间应为( A ) 。A. 提 交 投 标 文 件 截 止 时 间B. 提 交 投 标 文 件 截 止 时 间 的 次 日C. 提交投标文件截止时间的7 日后 D. 其他约定时间22. 评标委员会根据招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争时,评标委员会( C)。A. 直接确定中标人 B. 依法结束评标 C. 可以否决全部投标D. 更改招标文件,使投标人符合招标文件要求,继续评标2
44、3. 我国评标委员会和评标办法暂行规定(七部委令2001 年第 12 号)规定,下列情况中应作为废标处理的是( C ) 。A. 投标文件中个别地方存在漏项B. 投标文件中提供了不完整的技术信息C. 投标文件所提供的投标担保有瑕疵D. 投标文件签字人不是投标人的法定代表人24. 根据评标委员会和评标办法暂行规定(七部委令2001 年第 12 号)的有关规定,评标委员会完成评标后,应当( D )。A. 向招标人提出口头评标报告,并推荐合格的中标候选人B. 向招标人提出书面评标报告,并决定合格的中标候选人C. 向招标人提出口头评标报告,并决定合格的中标候选人D. 向招标人提出书面评标报告,并推荐合格
45、的中标候选人25. 下列哪项不属于评标报告应如实记载的主要内容:( D)。A. 评标基本情况和数据表 【仅多了“评标”两字】精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 26 页- 17 - / 26 B. 符合要求的投标一览表C. 评审的价格或者评分比较一览表D. 推荐中标人 【少了“候选人”三字】26. 经评审的最低投标价法的适用范围是( D )。A. 建筑规模大,质量、工期、成本受不同施工方案影响较大,招标人对招标工程的技术、性能有特殊要求的工程B. 建筑规模大,质量、工期、成本受不同施工方案影响较大,工程管理要求较高的施工招
46、标工程C. 工期长,质量、工期、成本受不同施工方案影响较大,工程管理要求较高的施工招标的评标D. 工期短,质量、工期、成本受不同施工方案影响较小,工程管理要求一般的施工招标的评标27. 下列不属于投标报价一般分析内容的是( C )。A. 算术性错误修正B. 法定规费和税金的完整性分析和修正C. 工程量计算D. 汇总评审分析过程中的疑问事宜和商务部分评审初步结果28. 开标由( B )主持,邀请所有投标人参加。A. 公正机构代表人 B. 招标人(或招标代理人)C. 投标人代表 D. 行政监督机构代表人29. 评标委员会完成评标报告后,应向招标人提出书面评标报告。评标报告由(C )签署。A. 招标
47、人代表 B. 评标委员会负责人C. 评标委员会全体成员 D. 评标委员会代表30. 未能在实质上响应的投标,应(C)。A. 作必要的澄清、说明或者补正 B. 由评标委员会决定是否为废标C. 作废标处理 D. 不予受理二、是非题(正确,错误)1. 我国招标投标法规定:“招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。”()精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 26 页- 18 - / 26 2. 工程建设工程招标代理机构资格认定办法(建设部令第154 号)规定:“从事工程招标代理业务的机构,应当依法取得国家发展计
48、划委员会 或者省、自治区、直辖市人民政府 发展计划 主管部门认定的工程招标代理机构资格,并在其资格许可的范围内从事相应的工程招标代理业务。”()(国务院建设主管部门、建设)3. 由于对招投标工作有前瞻性,也具有导向作用,招标策划应在工程前期较早地开展。因此招标策划要在设计前完成到一定程度,即初步策划,在施工前期进行详细的招标策划。而对于投资规模大、建设期长、经济社会影响较为深远的大型建设工程,工程前期较长、工作量大、参与者众多,若要达到科学决策、统筹安排的目的,在工程 施工实施 阶段便应该开展招标策划了。()(工程决策)4. 招标代理人要在招标策划正式开始的时候(甚至之前),就需要介入到工程前
49、期工作中。 ()5. 分阶段标段是对大型工程根据工程策划和建设时间将其划分为多个阶段或多期标段。一些大型工程,由于市场需要、资金筹措、地理因素、与周边建筑工程配合等方面原因需要分期招标和实施,但是这些工程经常采用一次整体规划设计,分期详细策划,滚动建设的方式。而对于使用功能和边界条件特殊或影响因素多的大型建设工程工程,则可根据工程实施的进展情况采用较小时间跨度,统一详细策划的分阶段划分标段的方式进行招标。()6. 在编制详细计划时,应重点考虑施工总进度计划及施工工序等影响因素,即对于发生在关键线路上的影响总工期的各项工程,应重点考虑其招标时间的合理性,以避免总体施工的延误。()7. 勘察、设计
50、、施工、监理招标文件的组成框架基本相似,都是把投标报价作为招标的核心。 ()(仅施工招标将投标报价作为招标的核心)8. 勘察、设计、施工、监理招标可以按照工程的实际情况进行组合、采用一体化招标。 ()9. 招标控制价(也称拦标价)是招标人根据国家、地方等颁发的有关计价依据和办法,按设计施工图纸计算后对招标工程限定的最高工程造价。()10. 国有资金投资的工程建设工程应实行工程量清单招标,并应编制招标控制价。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 26 页- 19 - / 26 ()11. 招标控制价超过批准的概算时,招标人应将
51、其送报主管招标投标的建设行政部门审核。 ()(原概算审核部门)12. 按 规定 使用 工程 量清 单计 价规 范招 标的 工程 必 须 采 用 综 合单 价计 价。()13. 当投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容时,评标委员会可以要求投标人以口头方式 作必要的澄清、说明或者补正。()(书面方式)14. 不管招标文件是否有明确约定,如果评标委员会认定某投标人的投标价低于其个别成本,该投标即构成废标。()15. 招标代理人(造价工程师)或评标委员会在进行投标报价评审时,无论是否存在算术性错误,投标函内所填的投标价格维持不变(算术性错误修正的结果要回归到唱标的投标
52、价格)。 ()16. 商务标评分时的评标价 =经评审的投标价 - 暂列金额 - 暂估价 - 税金。 ()(少了 规费)17. 施工评标方法的合理选用仅应考虑以下因素:工程规模和技术复杂程度、工期和合同形式、潜在投标人的竞争基础。()(少了计价体系)18. 若招标代理人(造价工程师)或评标委员会对投标人的投标报价检查时,发现有漏项但不会使整个投标价低于成本,且投标人在澄清、说明或补正中已承认并承诺由其承担该漏项费用时,可将该项所有报价中最高报价计入其评标价中。()19. 在评标启动投标质疑和澄清程序时,只能集中所有问题进行,不可以分批分别进行。 ()(可以是集中进行,也可以分批分别进行)20.
53、招标代理人或评标委员会对存有算术错误的投标人的商务报价进行修正,经修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作废标处理。 ()第 4 篇 节能建筑与工程造价1. 单项选择题 (每题的四个选项中,只有一个最符合题意)(1)下列不属于建筑能耗特点的是( C )。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 26 页- 20 - / 26 A建筑能耗总量高B建筑能耗增势迅猛C建筑用能效率高D高耗能建筑比例大(2)下列不属于节能建筑的特征是( C )。A冬暖夏凉 B通风良好 C人工控制 D光照充足(3)下列关于
54、建筑节能说法错误的是( D )。A新时期要培养人们资源节约的观念,这一时期的“节约”不像以往的“不消费,而是更加强调“不浪费”。B建筑围护结构的节能要与采暖、空调、照明以及家用电器设备和系统的节能结合进行,多管齐下。C必须提倡建设低能耗建筑来满足人们对适宜舒适度的追求。D节约能源不是长久之计而是权宜之计。(4)下列关于建筑节能与节能建筑的描述错误的是(A )。A建筑节能意味着限制发展或降低建筑物的服务标准B节能建筑就是要给建筑物“ 穿好棉衣 ” 、“ 戴好棉帽 ” 、“ 穿好棉鞋 ”C建筑节能是从积极意义上提高利用效率D建筑节能有时也称作建筑合理用能(5)( C )代表的是高效率、环境好而又可
55、持续发展的建筑,自身适应地方自然生态而又不破坏地方自然生态的建筑,它所追求的是一种可持续发展的建筑模式。A生态建筑B可持续建筑C绿色建筑D节能建筑(6)下列关于建筑节能工作的评价错误的是( D )。A新建建筑已基本上实现按节能设计标准设计B新建建筑节能施工标准贯彻度有较大进展C北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作已经启动D可再生能源在建筑中的规模化应用进展缓慢【较快】(7)“建筑节能的考核没有纳入政府层面考核”体现了建筑节能中存在(B )题。A建筑节能各项管理制度还不够健全B建筑节能管理机制不够完善精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -
56、 -第 20 页,共 26 页- 21 - / 26 C新建建筑执行节能标准的水平有待进一步提高D北方地区供热计量改革滞后(8)关于我国建筑节能市场的现状描述错误的是( D )。A节能建筑市场尚未形成B节能部品市场秩序混乱C节能服务市场处于萌芽状态D市场配套环境 已经完善【亟待完善】(9)建筑节能市场存在的问题包括( D )。A建筑节能市场信息不对称、建筑节能市场有效需求不足B建筑节能市场缺乏供给意愿、建筑节能市场有效需求不足C建筑节能市场缺乏供给意愿D建筑节能市场信息不对称、有效需求不足和缺乏供给意愿(10)下列说法正确的是( B )A市场需方(消费者)对建筑节能信息的掌握程度高B市场供方(
57、开发商等)对建筑节能信息的掌握程度高C市场需方与市场供方对建筑节能信息的掌握程度相差不大D无法确定(11)建筑节能市场有效需求不足,不包括以下( D )的原因。A能源价格过低 B供暖收费体制不合理C产权主体多样化D节能建筑建造成本偏高(12)近年来,美国政府在建筑节能中的作用也逐渐加强,主要表现在(A )。A制定标准、政策优惠、开发和推荐能源新技术B制定标准、开发和推荐能源新技术C政策优惠D开发和推荐能源新技术(13)“能源之星”计划是( A )推出的。A美国 B法国 C日本 D英国(14)法国政府在出台了有关节能的强制性规范同时,也出台了一系列的经济激励措施配合节能政策的贯彻施行。下列属于经
58、济激励措施的是( C )。A政府机构、行业协会、能源企业和其他相关部门在建筑节能中各司其责,形成了良好的运作模式。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 26 页- 22 - / 26 B厂商不断提高所生产产品的节能性能,降低成本和价格,使建筑的能效水平不断提高。C政府对建筑物保温、供热系统控制及锅炉节能给予税收优惠,对部分节能领域采取加速折旧方式。D法国政府也积极鼓励各能源行业和建材生产企业对节能技术和产品的研发。(15)下列关于发达国家建筑节能实践的共同特点描述错误的是( C )。A市场发挥着基础性作用B节能的实施是个渐进
59、的过程C政府发挥着 基础性 作用【指导性】D都重视市场和政府的双重作用(16)下列不属于政府在建筑节能市场的作用的是( B )。A制定合理的节能标准,以明确节能目标B强化政府在建筑节能市场中的基础性作用C制定并实施激励性政策,激发市场潜力D开展节能的基础性研究,对技术进步和产业发展予以支持(17)下列关于太阳能光电建筑应用现状说法错误的是( C )。A从认识到政策 B从研发到示范C从城市到农村 D从农村到城市(18)美国能源部长朱棣文的环保新主张是( A )。A白色屋顶 B蓝色屋顶 C绿色屋顶 D黑色屋顶(19)大量资料表明,工程在移交后的使用及维护成本与建设成本的关系是( A )。A远远大于
60、 B远远小于 C相差无几 D不确定(20)全寿命周期环境成本是指( D )。A建筑在从工程构思、产品建成投入使用直至报废全过程对社会经济造成的不利影响B建筑从工程构思到工程建投入使用直至工程寿命周期终结全过程所发生的一切可直接体现为资金耗费投入的总和C建筑从筹建到竣工验收为止所投入的全部成本费用D工程在整个寿命周期内对环境造成的潜在的和显在的不利影响精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 26 页- 23 - / 26 (21)全寿命周期资金成本中Kt 的含义是( B )。A第 t 年的物业管理费用B第 t 年的专项维修费用C
61、第 t 年业主使用费用 D第 t年的废弃处置费用(22)( A )主要是指建筑丧失使用价值以后,经过拆除清理所残留的、可供出售或利用的构配件、废旧材料等的价值。A废弃处置费用 B残值C物业管理费用 D专项维修费用(23)全寿命周期成本评价方法包括( C )。A技术经济评价方法、费用效率法、系统分析评价方法B权衡分析法、费用效率法、系统分析评价方法C技术经济评价方法、价值分析方法、系统分析评价方法D技术经济评价方法、费用效率法、权衡分析法(24)采用技术经济评价方法进行建设工程评价的关键是计算工程的技术经济评价指标。下列治标不属于动态评价指标的是( C )。A净现值 B内部收益率C投资收益率 D
62、净年值(25)层次分析法属于全寿命周期成本评价方法中的( C )。A技术经济评价方法B价值分析方法C系统分析评价方法D费用效率法(26)根据建设工程建设程序的特点,我们把节能建筑全寿命周期造价管理分为( A )进行造价控制与成本分析。A决策阶段、设计阶段、招标及合同阶段、实施阶段、运营及维护阶段、拆除和翻新阶段B决策阶段、设计阶段、招标及合同阶段、实施阶段、运营及维护阶段C决策阶段、设计阶段、招标及合同阶段、实施阶段、运营及维护阶段、验收阶段D决策阶段、设计阶段、招标及合同阶段、实施阶段、验收阶段(27)( C )不属于节能建筑投资决策阶段影响工程造价的因素。A工程规模TTTTtttttiVN
63、iEMk)1()1(KLCC10PV精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 26 页- 24 - / 26 B工程选址C招标文件的编制D工程技术方案的确定(28)招标及合同阶段控制造价的重点应放在( B )。A设计方案的技术可行性、经济合理性B招标文件的编制、合同形式及条款的确定C正确做出工程投资决策D合理地确定建设规模(29)( A )的实质是以减少的能源费用来支付节能工程全部成本的节能业务方式。AEPCBEMCCRICSDBOT (30)“ 绿色奥运、科技奥运、人文奥运” 这三大理念在(B )中得到了充分实现,当中又以节能
64、环保为最大亮点。A清华大学超低能耗示范楼B鸟巢C水立方 D德国柏林的新议会大厦2. 判断题 (正确,错误)(1)狭义的建筑能耗是建筑的使用能耗。广义的建筑能耗包括建筑全寿命周期内发生的建造能耗和使用能耗两个方面。()(2)节能建筑是按节能设计标准进行设计和建造,使其在使用过程中降低能耗、满足节能标准的建筑。 ()(3)节约能源是我国的一项基本国策,建筑节能是我国节能工作的重要组成部分,深入持久地开展建筑节能意义十分重大。建筑节能有利于改善大气环境,实现可持续发展,有利于保护耕地资源,但不利于 缓解能源供给的紧缺局面。()(4)节能建筑市场,即以节能建筑为交易对象的市场,其市场供方是房屋使用者,
65、即业主,需方 是开发商 。( )(供方是开发商)(5)节能部品市场是指以符合节能标准的各类建筑部品为交易对象的市场。市场的供方是节能部品生产商,需方有两类,一类是房屋的最终使用者,另一类是房屋的建造者、提供者,即开发商。()(6)我国节能建筑市场尚未形成,是因为市场机制的问题,与政府无关 。()(由于没有充分发挥政府的指导性作用)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 26 页- 25 - / 26 (7)信息不对称造成的市场上“以次充好”等现象,不仅使消费者远离了建筑节能市场,也使真正的节能建筑和节能部品难以在市场上生存。(
66、)(8)在法国,建筑节能是在政府规范和市场的双重框架下开展的,从最初简单的行政干预逐渐衍生成各个生产开发企业在市场中的角力。()(9)日本在建筑节能方面实施了许多优惠政策,主要包括:贷款优惠、贴息、贷款担保与税收优惠等。 ()(10)建筑节能市场存在着市场失灵,必须通过政府这支“看不见的手”来纠正市场失灵,充分发挥指导作用,才能使得建筑节能市场得以发育和发展。()(11)太阳能光电建筑的应用具有非常重要的意义,政府也支持开展太阳能光电建筑应用示范,并实施了“ 太阳能屋顶计划 ” ,加快了太阳能光电建筑在城乡建设领域的推广应用。 ()(12)全寿命周期资金成本是指建筑从工程构思到工程建投入使用直
67、至工程寿命周期终结全过程所发生的一切可直接体现为资金耗费投入的总和,也称为建设成本。( )(主要包括建设成本和使用及维护成本)(13)在全寿命周期成本中,资金成本是隐性 成本,环境成本和社会成本是显性成本。( )(显性、隐形)(14)全寿命周期成本评价是为了从各可行方案中筛选出最佳方案以有效的利用稀缺资源,而对工程方案进行系统分析的过程或者活动。( )(15)全过程造价管理是指从工程决策阶段开始到竣工验收交付使用为止的各阶段的工程造价进行合理确定和有效控制,包括投资估算、初步设计概算、施工图预算、招标合同价、竣工结算、竣工决算六个阶段。( )(16)设计阶段是控制工程造价的重点,设计方案技术上
68、的可行性、经济上的合理性在节能建筑全寿命周期造价管理中起着至关重要的作用,积极进行主动控制将是进行全寿命周期造价管理最有效的手段。( )(17)节能服务公司EPC,又称能源管理公司,是一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的的专业化公司。( )(18)EMC 通常对客户的节能工程进行投资,并向客户承诺节能工程的节能效益,因此, EMC 承担了节能工程的 少数风险。可以说, EPC 业务是一项 低风险业务。 ()(大多数风险,高风险)(19)EMC 与客户的真诚合作是EPC实施的成功经验之一。 ( )(20)清华大学超低能耗示范楼的目的是研究建筑节能的运用,示范并推广节能技精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 26 页- 26 - / 26 术在公共建筑和住宅上的应用,其核心作用不是一般应用,而是起科研作用,重在社会效益。 ()精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 26 页