《转让合同-新清宁片技术转让合同纠纷案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《转让合同-新清宁片技术转让合同纠纷案.docx（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 转让合同:新清宁片技术转让合同纠纷案被告营口药厂反诉称：不同意中药所的诉讼恳求，因双方签订合同后，中药所未依约付给合格的技术资料，致使我方推迟6个月才正常生产，故应认定合同正式执行日期顺延6个月。其次，中药所“新清宁片“有5年的爱护期，在5年内不对外集中此技术，但中药所违反商定，给我方造成很大的经济损失。恳求法院判令：1。合同生效日期顺延6个月;2。因原告违约，应支付我方违约金16万元;3。不再支付剩余的技术转让费;4。全部诉讼费用由原告方担当。二、审判一审审理及判决内容北京市其次中级人民法院经审理查明：1991年1月18日中药所与营口药厂签订了“新清宁片“技术转让协议，协议规定：中药所愿将
2、“新清宁片“(含大黄炮制新工艺专利)的生产技术转让给营口药厂，向营口药厂供应符合报批要求的合格文件资料;同意除在中药所试验药厂生产外，5年内不再向国内任何一家企业转让或集中“新清宁片“生产技术及生产权;中药所转让给营口药厂的技术及文件资料如需修订，应准时完善交付;营口药厂情愿向中药所交付技术转让费60万元(含大黄炮制新工艺专利技术费);自协议生效起40天内营口药厂向中药所支付转让费12万元人民币(含专利技术费5万元)，中药所同时向营口药厂交付全部文件资料;自1991年8月底前再付技术转让费8万元(含专利技术费5万元)，1992年11月底以前向中药所支付技术转让费20万元，1993年11月底前再
3、交付20万元;双方商定的违约责任是：如中药所违反商定，应赔偿营口药厂的经济损失，按已交付的技术转让费比例支付营口药厂违约金;如营口药厂不准时交付技术转让费，每推迟一周应向中药所偿付应交技术转让费1%的违约金。协议签订后，营口药厂准时付给了中药所第一笔技术转让费12万元，中药所亦如约付给全部文件资料。营口药厂将该资料上报辽宁省卫生厅，经辽宁省卫生厅审查，于1991年3月25日给营口药厂颁发了药品生产批准证书，批准文号辽卫药准字(91)1682-76号。营口药厂随即投入生产，于1991年7月初生产出首批产品。由于经检测部门检测不合格，出厂受阻，经中药所派人到厂，重新修订了产品标准，并将卫生部的批文
4、交付给营口药厂，8月初，营口药厂的产品经辽宁省检测所重新检测合格正式批准生产、销售。营口药厂于1991年11月11日、1993年2月11日分两次支付给中药所技术转让费6万元和2万元。至中药所起诉时，营口药厂未再支付剩余的40万元技术转让费。期间，中药所曾致营口药厂询问技术转让费一事，营口药厂于1993年9月29日复函称因其资金紧急，恳求延缓交付。另查，中华人民共和国药典是由卫生部药典委员会编纂，收载质量标准在近期由地方标准上升为部颁标准的中、西药及质量标准已转为正式批准的新药。依据有关条例规定，在药典上公布新药质量标准时，实行了对处方剂量、生产工艺不予公布的原则。在此原则下，1993年7月出版的中华人民共和国药典1990年版其次增补本上公布了“新清宁片“的质量标准。此外，“新清宁片“的关键工艺即“中药大黄炮制新工艺“，中药所于1985年4月1日申请创造专利，1991年3月6日被正式授权，专利号为85100957。
