《施工合同范文合集6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文合集6篇（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、有关施工合同范文合集6篇 施工合同 篇1 甲方(业 主)：_乙方(承包方)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款(金额大写)：_其中：人工费_元;材料费_元。(见附表一)二、双方工作1.甲方工作1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具
2、、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。2.乙方工作2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2 乙方指派_(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规
3、范、安全操作规程、防火及环保规定。2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。三、工期1.工期延误1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)甲方不能按约定提供开工条件。(2)设计变更和工程量变化。(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元;工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元;验收合格三日内，甲方支付总价款的剩
4、余部分，计_元。五、材料供应1、甲方供应材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二) .甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。2、乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。
5、如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。 施工合同 篇2 甲方：乙方：本着平等互利的原则，按国家劳动法经济合同法等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工二、工程地点：三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底
6、，进行组织施工。五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。十、工期：天。十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十三
7、、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。（以票据为准）甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日 施工合同 篇3 甲方：东海县山左口乡人民政府乙方：依照中华人民共和国合同法、建筑工程承包条例等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：一、工程概况1、工程名称：山左口乡中心幼儿园2、工程地点：消防站南侧3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。二、开工及竣工期限1、工程开工日期：20XX年3
8、月*日2、工程竣工日期：20XX年11月*日三、工程质量标准：合格四、工程承包方式：包工包料五、甲方的权利及义务1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。2、根据乙方的施工进展及质量情况，给付工程款。3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如发现乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由乙方承担。六、乙方的权利及义务1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事
9、故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。3、关于隐蔽工程的验收：乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。八、工程款及支付办法1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价*元/平方米，总计人民币（小写）*
10、元，大写：*2、工程完成一半时，付工程款的*；工程验收合格后付总造价的*；20XX年6月底前分*次付清全部工程款。九、关于质量保修问题1、范围：水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。2、保修期：自竣工验收之日起1年。十、违约责任1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方偿付违约金*万元。2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取总工程款2的违约金。如乙方因质量问题造成损失的，甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。十一、附则1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份。2、本合同自签订之日起生效。3、本合同附有施工要求，本要求
11、与合同具有同等法律效力。4、本合同未尽事宜，甲乙双方可自行协商解决，或诉至东海县人民法院。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：项目负责人：项目经理：见 证 机 关： 见证员：20XX年月日附件：山左口中心幼儿园用料及施工要求1、钢筋标准：国标2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。3、窗为塑钢窗，使用玻璃为普通单层玻璃。4、楼面、地面地砖为普通水磨石；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为*米，规格为*；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。5、外墙乳胶漆按效果图施工。6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内，由乙方承担。7、基础工程量按实际发生的工程量决算。8、施工所用材料必须为合格以上产品，经甲方或其委托
12、的监理、乡建管所人员认可后方能进场。9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的，必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。10、所有材料价格不作为变更内容。11、其他：按照图纸和施工规范施工。 施工合同 篇4 甲方：私人住宅建房工程总负责人：乙方：私人住宅建房工程总承包人：根据建筑法，经济合同法及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定双方严格执行，共同遵守。建筑工程概况私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为xxx一层平房两幢建筑，建筑面积xxx。工程预算造价：每平方
13、米xxx元人民币，总建造价格xxx元人民币。建筑设计要求（你们对房屋的整修方案）。承包施工方式本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。否则方概不承认，不承担经济责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方不注意安全，出现安事故，甲方不承担一切责任。乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工，并接受合理化建议并采纳。本工程预定工期为120天。本工程的附属工程：大门，围墙，化粪池，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。工程付款方式工程付款方式为现金支付。（你们可以商定付款方式。）工程其它
