《4.1分包合同范本劳务分包合同剖析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4.1分包合同范本劳务分包合同剖析（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号：XXXX-XX中煤建工集团有限公司建筑施工劳务合同工程名称： 工程内容： 甲 方： 乙 方： 日 期： 建筑施工劳务合同发包人（全称）：中煤建工集团有限公司 （以下简称甲方）承包人（全称）： （以下简称乙方）为确保甲方承建的 工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将 工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国合同法、建筑法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：一、工程概况及承包方式1
2、.1工程名称和承包范围1.1.1工程名称： 1.1.2工程地点： 1.1.3承包内容： 1.1.4承包方式： 1.2工程日期：1.2.1本合同工程于年月日开工，于年月 日完工。1.2.2工期日历天数天。1.2.3乙方进场后必须在规定的时间内完成合同约定的工程数量，由于乙方原因造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任，并无条件承担甲方为此而发生的一切直接损失。1.3质量等级：优良。一次验收合格率100%,优良率90%。1.4合同价款： 。1.4.1采用固定单价合同，单价以甲方2015对外发包单价为准（详见附件一：2015年劳务发包工程指导价），工程量结合施工图纸按实际完成的量计算，计算数量乘以单价
3、即为合同价。1.4.2本合同工程单价视为为完成合同文件所有明示或暗示的工作内容所发生的一切费用（包括须交纳的各种保险及税费）。施工过程中，乙方不得以任何理由提出其承包费中因遗漏工作内容而要求调整合同单价或总价。1.4.3劳务分包中涉及的施工队伍临建（民工宿舍建设或租赁）、手头工具（如：锯、锤、刨抹、扳手、铁锨、镐、钢丝绳、钢丝网、筛子等）、小型机具（如：电夯、发电机、振动棒、奔马车、钢筋加工设备、350型滚筒式混凝土拌和机等）、辅材（如：扎丝、焊条、铁丝、铁钉、各种劳保及安全保护物品）等均包含在单价内。1.4.4正常施工项目看场，掏井，测量放线，成品养护，模板的领用、发放、日常维护、场内倒运均
4、含在劳务队的各施工工序综合单价内，发生时不再开计时工。二、双方的一般义务与责任2.1甲方工作及一般义务2.1.1工程开工前，甲方要向乙方进行质量、安全、技术、工期、治安、现场管理等教育和交底，交底以书面的形式出现，由双方负责人签字。2.1.2进行控制测量及每道工序的施工测量、放线。2.1.3对工程质量、安全、进度等进行监控、检查，并依据相关规定进行验收。2.1.4对施工现场进行协调管理，每周召开工程例会，统筹安排工程进度，避免停工窝工现象。2.1.5负责地下管网线路位置的提供。2.1.6负责有关合同条款中规定的其他应负责任。2.1.7甲方施工现场全权代表职务及姓名： 2.2乙方工作及一般义务2
5、.2.1乙方严格按甲方的各项交底，做好进入施工现场前的准备工作，乙方必须严格按照施工图纸、技术交底规范施工，并自觉接受甲方人员和监理的管理。2.2.2乙方进场前按国家用工规定完善用工手续，并签订劳务承包承诺书。（详见附件二：劳务承包承诺书）2.2.3乙方操作人员，均按国家施工规范及有关质量标准进行施工，在施工中接受甲方、监理等质检人员监督检查。严格执行甲方的各项管理制度，确保现场文明施工，保证施工现场清洁并符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。2.2.4乙方在施工期间所需要的甲供材料、小型机具及物资应向甲方领用并办理领用手续，如领用的材料超出 省建设工程工程量清单综合单价（20 版）的材
6、料规定耗量，其超出部分将按实际购买价格从乙方的工程款中扣除；如乙方领用的小型机具及物资发生损坏或丢失，应按原价向甲方进行赔偿。2.2.5现场设备、机料、机具、成品保护由乙方负责看护，所发生看场工、杂工费用由乙方自理，下雨造成管道内排水清淤所发生费用由乙方自理。2.2.6乙方施工人员的数量及工种配置应符合甲方要求，在甲方提出增加（减少）施工人员数量或某种工种人员数量时，乙方不得耽误，应在3日内完成。2.2.7乙方负责配合甲方测量放线工作，费用已含在单价中。2.2.8负责有关合同条款中乙方应负的其他责任。2.2.9乙方驻施工现场全权代表职务姓名： 。三、财务管理3.1乙方纳税人资格3.1.1一般纳
7、税人：必须提供营业执照税务登记证或新三证合一的复印件，一般纳税人资格登记表或能证明其为纳税人的证明文件。3.1.2小规模纳税人：必须提供营业执照税务登记证或新三证合一的复印件，及建筑服务发生地主管国税机关代开增值税专用发票。3.2乙方开具的发票类型3.2.1一般纳税人： 增值税专用发票。3.2.2小规模纳税人：增值税专用发票。3.3乙方开具的发票必须是在备注栏注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目.名称的增值税发票，并提供在建筑服务发生地主管国税机关预缴税款的完税凭证复印件。3.4乙方纳税识别号： 。3.5提供增值税专用发票的税率3.5.1一般纳税人： 。3.5.2小规模纳税人: 。3.6提
8、供增值税发票的时间：工程结算单审核完成后 3 个工作日。3.7付款方式： 银行转账 。3.8乙方信息3.8.1开户行： 。3.8.2银行账号： 。3.8.3联系方式： 。四、进度和工期要求4.1乙方必须于合同规定的开工日期开工，服从甲方的统一安排进行施工，在合同规定的竣工日期前必须完成合同文件规定的所有明示或暗示的工作内容并撤出施工场地，未经甲方同意，乙方不得延期开工，否则，竣工日期不得顺延，乙方承担由此造成工期延误的责任和给甲方造成的损失，并负违约责任。4.2非甲方原因导致乙方无法按合同规定的日期正式开工造成工期延误，可视具体情况顺延工期。但为确保工期目标，甲方有权要求乙方采取任何加速施工措
9、施，乙方不得据此提出经济补偿要求。4.3非甲、乙双方原因造成的工期延误，乙方不得直接要求甲方顺延工期和补偿损失。甲方有权根据造成工期延误的原因，仅决定是否给乙方适当顺延工期。4.4工程不能按合同工期或甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担违约责任，且乙方工期每推迟一天罚款人民币200元。五、质量和验收5.1工程质量5.1.1乙方按照双方约定的质量标准，规范和设计图纸严格执行，质量标准的评定以国家或行业质量验评标准为依据。一次验收合格率100%，优良率90%以上。5.1.2因乙方原因达不到合同规定的质量等级，甲方有权要求乙方在规定的时间内返工，直到符合合同规定的标准，因此发生的所有费用由乙方承担，工期
10、不予顺延，并赔偿甲方相关的损失。5.1.3乙方无条件承担质量事故的一切责任，另视质量事故的性质、严重程度和影响，每件次甲方对乙方罚款人民币贰仟元至壹万元（￥2000.0010000.00元）。5.2检查验收5.2.1乙方应根据合同规定的标准、行业规范和设计要求及甲方发出的指令施工，随时接受甲方的检查，并按照甲方的要求返工，并承担因此所发生的费用。5.2.2工程具备检查条件或达到验收阶段，乙方应严格按规定自检合格后，提前24小时通知甲方检查验收。通知内容应包括乙方的自检记录、检查验收的部位、内容、时间，乙方应负责提供检查验收任何所必要的条件和设施。5.2.3甲方验收合格并在验收记录上签字并报监理
11、工程师认可后，乙方方可进行下一阶段的施工，验收不合格（包括质量、外观、记录、资料等不符合要求），乙方必须在限定的时间内整改后，重新申报检查验收，且因此发生的费用由乙方承担。5.2.4管道、检查井及道路路床、灰土、水稳碎石等各分项施工完成后，项目部对各分项验收确保管道内部和检查井内部干净、无泥土、无杂物等，有泥土和杂物时乙方负责清理干净且承担所产生的费用。5.2.5乙方应做好在施工过程中已完工程的看管保护工作。5.2.6项目获得业主奖励时，甲方将给与乙方适当奖励。六、计量与支付6.1计量支付6.1.1乙方完成本合同规定的每道工序后以书面形式报告给甲方，甲方组织有关人员对乙方完成的工序进行竣工验收
12、，验收合格后办理工程结算单。6.1.2施工过程中，双方根据工程进度按月签认工程量签证单或额外工程量签证单，按照工程量签证单计算工程量，经验收合格后，按月支付工程进度款，支付额不超过当期结算金额的70%，工程完工后支付至不超过合同总价的95%，剩余5%作为工程质保金，在质量保修期满一年后一次性付清。按照工程量签证单计算工程量，经验收合格后，按月支付工程进度款，支付额不超过当期结算金额的70%，工程完工后支付至不超过合同总价的95%，剩余5%作为工程质保金，在质量保修期满一年后一次性付清。6.2民工工资支付特别约定6.2.1乙方在首次民工进场后7天内或在施工过程中需增加使用的民工进场后7天内应向甲
13、方提交民工花名册、用工协议、民工身份证及特殊工种操作证等复印件，另携原件备查。甲方统一办理民工工资银行卡，乙方在每月向甲方申请支付工程款时应将由民工本人签字的工人劳动工资发放记录表提供给甲方。6.2.2甲方支付给乙方的工程款项在任何条件下均优先按乙方提供的工人劳动工资发放记录表显示数额直接通过银行转帐方式支付乙方民工工资。6.2.3为确保民工工资的顺利支付，甲方在每期应支付给乙方的工程进度款中扣留30%工程进度款作为民工工资保证金，当甲方发现乙方发生有关民工工资纠纷时，甲方有权动用该民工工资保证金或扣留其任意款项以督促乙方彻底解决民工工资纠纷，乙方对此放弃抗辩权。6.2.4民工工资保证金在本合同工程施工结束，乙方人员全部退场且办理结算完毕后28个工作日内无息返还给乙方；工程跨年度时在当年最后一期计量款中返还本年度民工工资保证金。6.2.5乙方必须加强自身队伍建设，避免信访、投诉、追讨工资等有损甲方信誉的事件发生，如因乙方原因发生类似事件，甲方将乙方处以1万元/次的经济处罚。七、材料供应7.1甲方供应的材料
