建设工程承包协议书电子版(九篇)

上传人:枫** 文档编号:507471311 上传时间:2022-07-24 格式:DOC 页数:47 大小:68KB
返回 下载 相关 举报
建设工程承包协议书电子版(九篇)_第1页
第1页 / 共47页
建设工程承包协议书电子版(九篇)_第2页
第2页 / 共47页
建设工程承包协议书电子版(九篇)_第3页
第3页 / 共47页
建设工程承包协议书电子版(九篇)_第4页
第4页 / 共47页
建设工程承包协议书电子版(九篇)_第5页
第5页 / 共47页
点击查看更多>>
资源描述

《建设工程承包协议书电子版(九篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程承包协议书电子版(九篇)(47页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程承包协议书电子版发包人:_(简称甲方)承包人:_(简称乙方)依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程范围:_4、承包方式:_二、合同工期1、开工日期:_年_月_日,竣工日期_年_月_日,合同工期总天数_天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准:合格、按照施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)_(人民币),小写¥_。五、付款方式付款方式:本工程进场完成_%工作后10天内,发包人向承包人支付_%

2、工程费用;本工程进场完成_%工作后15天内,发包人向承包人支付_%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后_日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概

3、不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,

4、并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_,承包人现场代表_,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成

5、重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金_万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_发包人:(盖章)_法定代表人/委托代理人:_(签字)承包人:_(签字)联系方式:_建设工程承包协议书电子

6、版(二)发包方:_(以下称甲方) 承包方:_(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。1.工程名称:_2.工程地点:_3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_平方米。4.承包内容:_5.建筑安装工程造价:共计人民币_元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:_7.工程开工日期:_年_月_日8.工程竣工日期:_年_月_日9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务:_11.乙方主要义务:_12.违约责任:(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额_计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣

7、工,每逾期一天,按未竣工程造价_计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期_年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件:共_份。14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份,双方各执一

8、份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送_银行一份。发包方(盖章):_ 承包方(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点:_ 签订地点:_返建设工程承包协议书电子版(三)建设工程承包范围服务合同雇主:承包人:_工程项目及相关文件:_上述双方经友好协商,达成如下合同条款:第一部分共同条件定义与解释定义第一条本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语,除文中另有要求者外,应具有此处为其所规定的含义:(1)“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人,但不包括(经承包人

9、同意者除外)雇主的任何受让人。(2)“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司,并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。(3)“工程师”是指第二部分中指定的工程师,或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。(4)“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理,或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员,其职权应由工程师书面通知承包人。(5)“工程”是指依照本合同应进行的工程。(6)“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表(如果有的话)、投标书和合同协议。(7)“

10、合同价格”是指投标书所列明的,但经根据下文所载规定予以增减的金额。(8)“施工设施”是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物,但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。(9)“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。(10)“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改,以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。(11)“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所,以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起

11、提供的其他土地或场所。(12)“经认可”是指业经书面认可,包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认;而“认可”是指书面认可,包括上述情况。单数与复数视文中需要,仅表明单数的词也包括复数在内,反之亦然。页旁小标题或注释这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分,也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素工程师的代表工程师的代表的责任和权力第二条工程师的代表的责任是视察和监督本工程,并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外,他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额

12、外支付,也不能对本工程作任何变更。工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表,并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内(但不是委托范围之外)给予承包人的任何书面指示或认可,应如同工程师所作出的指示或认可一样,对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件:1.工程师的代表对任何工作或材料未予不认可,并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。2.如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意,他应有权把此问题提交工程师,工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。转让与转包1.转让第三条承包人未

13、经雇主事先书面同意,不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益(付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列)。2.转包第四条承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外,承包人未经工程师事先书面同意(不得无理不予同意)不得把本工程的任何组成部分转包出去,如予同意,不得免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽,就如同对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样,应承担全部责任。但是,按计件方式提供劳动力,不应认为是本条所说的转包。合同的范围第五条本合同包括本工程的施工、建成和维护,除

14、本合同另有规定者外,还包括提供经本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。合同文件6.语言(1)制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明,如果本合同文件用不止一种语言写成,则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言,即其中指定的“主要语言”。文件互相解释(2)除本合同另有规定者外,共同条件和专用条件中的各项条款规定,应成为任何构成本合同组成部分的其它文件中各项条款规定的主导。在上述条件下,构成本合同的若干文件应视为是彼此相互解释的,如有意义不明确或不一致之处,应由工程师对之作出解释和调处,工程师应即为此向承包人发出指示,指导应按何种方式完成该项工作。但是,如果工程师认为,遵照任何这种指示执行而为承包人带来的任何费用,由于文件的这种意义不明确或不一致,并不在而且有理由不在承包人所预计之列,则工程师应予证明,而雇主应按可以合理负担此项费用的金额支付这笔额外款项。7.图纸的保管(1)图纸应由工程师单独保管,但应向承包人免费提供图纸副本两份。承包人如还需要更多的副本,应由承包人自费提供和制作。在本合同履行完毕时,承包人应把所有根据本合同

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 劳务/用工合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号