《安装劳务承包合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安装劳务承包合同(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、安装劳务承包合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定,为明确甲乙方在建筑工程承包合同中的权利、义务、和经济责任,经甲乙双方协商同意签订下列条款,共同遵守。第一条:工程概况和承包工作内容及承包方式:1、工程名称:乌审旗嘎鲁图镇安置周转房2、2、工程地点:乌审旗嘎鲁图镇3、3、建筑面积:万平米4、结构类型:框剪结构5、分包工作范围及内容:本工程设计内的给排水工程、采暖、消防工程(含人防系统安装预埋工作)按工程设计图纸要求,完成图纸全部内容。6、分包方式:包工不包料。第二条:工期要求1、开工日期:2、工期日历天数:300天。图纸
2、下达后,以发包方总施工进度计划为准。3、奖罚制度:提前一天完工奖人民币1000元,延迟一天罚人民币1000元。第三天:工程质量等级:合格第四条:安全生产文明施工标准:1、按JG59-99安全检查标准及地方企业标准。2、乙方必须保证安全施工,重大伤亡事故、轻伤事故,一切由乙方负责。3、安全文明施工由发包方有关管理每周进行现场检查,并根据JGJ59-99安全检查标准进行考核,作为奖惩依据。4、施工现场如出现打架斗殴事件一次处罚1000-10000元,出现两次,甲方有权利将肇事者驱逐现场,并解除劳务合同,出现盗窃,甲方有权将偷盗者驱逐工地现场,情节严重者,依法移送公安机关。第五条:乙方承包范围:1、
3、主体结构:图纸范围内,开始至结构封顶,室内、外给排水、暖通(含消防、人防预埋)。2、机械及材料:施工所需的全部机械设备,所需的小料(胶水、套管等)全部由乙方负责。3、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金元,作业完成后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。4、非甲方原因发生的连续3方天内(含72小时)的停窝工费用由乙方负责。第六条:合同价款的结算和支付1、工程承包价:元/m22、支付劳务费,以主体结构封顶为一支付节点,安装完成验收合格后,付工程量的85%,在通暖正常后付95%,余5%质量保修金按国家相关规定执行。第七条:质量1、承包方必须严格
4、按照施工方案技术交底和国家现行规范、强制性条文标准质量进行施工,如质量验收不合格,由承包方承担返修、材料赔偿责任。2、承包方在施工过程中,应严格控制质量和施工工艺流程,认真落实三级自检制度,做到每道工序必须上报甲方监理验收合格后方能进行下道工序施工。第八条:工期延误1、在施工过程中,承包方必须保证人员相对稳定不能随意变更备案人员,人员变动率小于10%,服从发包方的统筹安排,统一调动。2、承包方必须采取有效保证完成计划工期的措施,分别在次日、次周将延误的工期赶上。如承包方没有采取有效保证完成计划工期的措施,不但没有将拖延的工期赶上,还造成月计划未能完成,发包方有权将承包方滞后的工程量按进行罚款处
5、理,情节严重者甲方有权终止合同,同时将长包房已完成的工作量按70%结算。3、非承包方原因造成工地停工,原则上服从发包方的其他工作安排。如发包方无其他工作安排,造成承包方全线连续超过三天以上(不含三天)停工时,发包方按承包方停工前一天的实际出勤人数考勤(已签证为准)。第九条:合同争议的解决在履行合同中发生争议的双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请解决。当事人不愿和解、调解或调解不成的,可向乌审旗人民法院诉讼。第十条:合同的生效和终止本合同经双方签字盖章后生效,在完成合同约定的工作内容,结清工程结算尾后即宣告终止。第一条:本合同一式两份,双方各执一份。乙方签字:年月曰甲方签字:年月曰THANKS!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考