《车辆协议书三篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《车辆协议书三篇（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、车辆协议书三篇在快速改变和不断变革的今日，许多场合都离不了协议，签订协议能够保证双方合作开心。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我收集整理的车辆协议书3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。车辆协议书 篇1甲方：乙方：甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公允、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：二、项目工程地点：三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。四、工期：本项目工程期限拟自_ 年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候异样、政府
2、行为、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在其次个工作日的17点前，根据乙方前一天的总运输款支付全款。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1、甲方负责支配乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方担当（甲方供应两个活动板房供乙方运用，并担当这两个板房的费用）。2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警
3、、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。4、甲方应派代表长期进驻施工工地，刚好按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事
4、宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。（二）乙方的.权利义务1、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理。2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必需按甲方指定路途把材料运到指定地点。4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权
5、债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。6、乙方供应的车辆必需满意甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、特殊约定1、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当赐予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。2、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方须要担当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不听从甲方指挥进行转移的除外。八、违
6、约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天起先，每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。九、争议解决方法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。甲方代表 乙方代表：身份证号码： 身份证号码：联系电话 联系电话：签定时间
7、： 年 月 日 签定时间： 年 月 日车辆协议书 篇2甲方：乙方：甲方兹有重型专项作业搅拌车一辆，车号苏，初次登记年月日，公安年检到年月份。此车以 元的价格卖给乙方。此车手续齐全，为黄标车，目前盐城车管所不予年审，如车管所同意过户，此车无条件过户。此车从年月日前违章由甲方担当，此车买给乙方后，全部一切责任由乙方自行担当，与甲方无连带责任。但乙方如从买车之日后起，保险不买全或不买保险，甲方有权给乙方此车辆到车管所去报废全部一切手续，乙方无条件向甲方提出任何要求。经甲乙双方协商，以上协议无条件听从。如年审通过，甲方帮助乙方无条件买保险，保险费用由乙方自行担当。以上协议一式三份双方签字后、捺指印后生
8、效，不得违约，谁违约罚违约金就是此车价格。此协议从签字之日起受法律爱护。甲方： 乙方：证明人：年 月 日车辆协议书 篇3二手汽车转让协议书售车方（甲方）： 身份证号： 户籍所在地：购车方（乙方）： 身份证号：户籍所在地：甲方将自己全部的一辆 色 牌汽车（车牌号： ，发动机号： ，车架号： ，行驶证登记人： ）于20xx 年1月 日转让给乙方，双方达成交易金额为人民币_万_千_百元整（￥_.00），经双方协商，达成以下一样协议：(一) 自协议签订，甲方向乙方转让车辆、乙方向甲方支付购车款起，该车全部权归乙方，乙方有运用、出售、转让及报废等权利。(二) 该汽车自本协议注明的转让日期（时间）以后，所
9、出现的一切问题（损坏、维护修理或被盗）与售车方（甲方）无关。(三) 该汽车自本协议注明的转让日期日期（时间）以后，购车方（乙方）运用时如发生交通意外而产生的本人人身损害及财产损失或其他法律纠纷与售车方（甲方）无关；(四) 该汽车自本协议注明的转让日期（时间）以后，购车方（乙方）运用时如发生交通意外造成他人人身损害及财产损失或其他法律纠纷与售车方（甲方）无关；(五) 该汽车在本协议注明的转让日期（时间）之前，售车方（甲方）运用时如发生交通意外造成他人人身损害及财产损失或其他法律纠纷与购车方（乙方）无关；(六) 售车方（甲方）向购车方（乙方）供应该车辆的一切真实、有效、合法的手续、票据和证件，并对
10、车辆来历及全部手续、票据和证件的真实性和合法性负责。事后如调查发觉售车方（甲方）供应的该车辆的手续、票据和证件系虚假、伪造证件，或车辆来历不明，购车方（乙方）有权退回车辆给售车方（甲方）并要求售车方（甲方）退回购车款，同时因伪造证件而给购车方（乙方）造成的全部损失及产生相关的法律责任均由售车方（甲方）担当。(七) 双方约定于20xx年_月日前过户，过户所需费用由_（_ 方）担当，由_（_ 方）到车管所办理车辆过户手续，_（_ 方）帮助办理。车辆必需按合法的手续过户，如不过户，由乙方担当车辆转让之日起一切法律责任及相关后果。(八) 该车以后办理年审、保险等事宜由乙方担当。(九) 该协议书一式两份，甲乙双方各执一份，协议签订时间20xx年_月日，时间： ： ： ，双方签字后即时生效，双方均不得违反以上各条款。 (十) 附双方身份证复印件各一份。售车方（甲方）签字： 购车方（乙方）签字： 联系电话： 联系电话：签订日期：20xx年_月 日 签订日期：20xx年_月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页
