《消防改造施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《消防改造施工合同(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、合同协议书消防改造施工合同乙方:根据中华人民共和国经济合同法有关规定和改造工程的有关要求,结合本工程的具体情况,为明确双方义务及权利,保证施工正常进行,经双方协商一致,特订立本合同。工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:甲方提供施工图纸中所含的内容:b.c.a.消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系装饰装修工程室外管网工程第一条、工程期限本工程具备施工条件且无不可抵抗力因素下,预计日历天完工。预计从年一月一日至年一月一日。(工期从正式进场日开始计算)第二条、工程造价本工程造价为:RMB第三条、付款方式工程款的支付:甲方分_4_次向乙方支付工程款,乙方进场后_3_个工作日内
2、甲方向乙方支付工程款的30%(RMB)作为工程预付款,训练馆二层施工结束甲方支付乙方工程款30%(RMB),训练场馆施工完成甲方支付乙方工程款25%(RMB元)。工程竣工,验收合格,取得消防合格证书后,按规定扣除合同价款的5%(RMB元)作为质量保修金,工程款10%(RMB)余款结清。质量保修金在工程竣工验收满两年无质量问题后30日内付清(无息)甲方不按时拨付工程款,乙方有权进行停工,甲方承担由此造成的一切后果。第四条、不可抗力事件处理1. 在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄
3、送有关权威机构出具的证明。3. 不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。第五条、工程监督乙方供应的主要材料符合国家要求,甲方有权监督工程材料及施工质量,如不符合规定,通知乙方返工,其费用及损失概由乙方负担。第六条、违约责任按中华人民共和国合同法有关规定,甲乙双方议定。第七条、工地清理施工中产生的垃圾,乙方应清除至甲方指定地点。拆除的管料、阀门等可回收物归乙方所有,乙方有权自行处理。工程完工后,所有工地废料、杂物及临时设备等,由乙方负责清运至指定堆放处。第八条、验收乙方交工前应按合同规定的检验方法,作出全面检测。第九条、保修条款1、 乙方在保修期内工作范围为:就工
4、程所涉及项目的损坏或质量问题进行修复,属于甲方使用不当造成的损坏除外。2、 乙方保修工作方式:在甲方发现工程出现质量问题并电话通知乙方后3日(节假日包括在内)内,乙方必须安排工人完成整修,费用由乙方承担(非乙方责任发生的质量问题除外)。第十条、工程变更1、 工程变更必须经招标人签字确认后实施。2、 实际发生工程量和现场签证与清单量相比,工程量偏差在正负含5%以内,该项目综合单价不变,措施费按比例调整;当数量偏差超过正负5%寸由承包人重新提出,其超出部分给予据实调整结算。工程量清单报价表中只有类似于变更工程的价格,可参照类似价格确定。工程量清单报价表中没有适用或类似于变更工程的价格,按河北省2008定额调整。新增加变更由承包人提出,经发包人确认后,按2008定额据实结算。3、 施工过程中,因设计变更引起的单项工程的工程量发生变化时,按投标时的综合单价进行调整。第十一条、解决纠纷方式双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,应向当地仲裁委员会提交仲裁,也可直接向人民法院起诉。第十二条、本合同一式四份,甲乙双方各持二份,双方签字盖章之日起生效。合同执行中,如需修改或补充合同内容,经协商,双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(章):法定代表人(章):授权代表人(签字):授权代表人(签字):日期:日期: