《地下室土方分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地下室土方分包合同（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工专业分包合同（泰安城一期地下室土方工程分包合同）（泰安城一期 - 专业 -2006-002 ）工程名称： 泰安城一期地下室土方工程工程地点： 东莞市樟木头镇工程承包人 ：中铁建工集团有限公司东莞分公司工程分包人 : 汕头市达豪建筑总公司_建设工程施工专业分包合同承包人 （全称）：中铁建工集团有限公司 东莞分公司分包人 （全称）：汕头市达豪建筑总公司深圳分公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 鉴于泰安城房地产发展有限公司 （以下简称为“发包人” ）与承 包人已经签订施工总承包合同 （以下称为“总包合同” ）
2、，承包人和分 包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。、分包工程概况分包工程名称：泰安城一期地下室土方分包工程地点：东莞市樟木头镇分包工程承包范围：依据工程施工图纸，从现有地面标高挖至设计垫层底标高为止（具体标高由双方现场确认）。二、分包工程施工内容1. 挖土、运土、装土、卸土、回填土、将土运出工地至弃土场地；2. 涉及运土车辆的正常挖运的各项工作及临时坡道的最后挖除；3. 运土车辆污染道路自费清洗；三、分包合同价款与支付1. 合同单价：（ 1） 、挖掘机（大型）： 1650 元/ 台班（台班按实际发生累加计算）（2） 、土方外运： 215 元/ 车（车辆每车装载量为13 方以上
3、）（3）、大型机械进出场费用：2400 元（含进出各一次）2. 付款：工程完工后，按实际工作台班和实际出土车辆数据实结算，在工程裙房封顶后两个月内付清。以上单价含机械人工费、动力费；含营业税、所得税等；包括土方及淤泥挖掘、土方淤泥运输、道路铺设、各项管理费及城管、交警的各项费用、利润、税金等费用。台班单价包干，结算时不作调整。2. 合同总价：暂定总价 25 万元，以实际结算数为准。3. 工程量计量：机械设备使用台班数量（具体以小时计，八小时 为一个台班）的确认单必须由甲乙双方签字（盖章）方可生效。四、工期开工日期：本分包工程定于2006 年_12_月 19_日开工；合同工期：应满足承包人总进度
4、计划的要求，因分包人原因每拖延 1天罚款 1 万元。五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：合格必须符合图纸及有关技术规范要求；不得超挖、掏挖；必须确保上道工序的质量不被破坏；保证基坑的完整、可靠，并做到文明施工六、分包工程完工结算的计算及工程量的确认：1、分包工程完工结算的计算方法及依据：地下室承台、 地梁、 电梯井、集水坑土方以现场收方小票及实际台班为准。七、双方一般权利和义务1. 承包人的权利和义务1.1 、提供施工图，负责现场指挥，安排水电人员，配合现场施工照明，并负责基坑抽排水。1.2、按合同规定支付工程款。1.3、如分包人因机械设备、人员等各种因素影响正常工期而造成承包人损失
5、时，承包人有权终止合同，并处以合同暂定价的10% 罚款付给承包人。1.4、如分包人违反合同条款，不服从承包人指挥安排时，承包人有权终止合同， 分包人应赔偿全部损失，并处以合同暂定价的 10% 罚款付给承包人。（合同终止后，分包人应立即退场，承包人按分包人实际已施工的工程量及合同中约定的结算方式付款。）2. 分包人的权利和义务2.1、听从承包人的工作安排，严格按承包人批准后的挖土方案施工，在挖土过程中出现异常地质情况，调整挖土方案须报承包人批准。2.2、对工程质量、进度、安全负有全部责任。2.3、文明施工，确保场内道路畅通，与周边保持良好关系，确保工程顺利进行。2.4、分包人人员发生工伤事故或因
6、分包人原因造成他人伤害，分 包人承担全部责任及经济损失。2.5、协调好当地政府有关部门（含交警、 城管、环卫等部门） 的 工作，若发生停工而造成其他分包单位窝工，分包人承担其窝工费用。2.6、基础土方开挖完毕经验收合格后，分包人必须按承包人的要求退场，否则分包人承担由此造成的损失。2.7、分包人在申请领取工程款时，必须按承包人的工程进度款支付程序办理，并且提供税务发票。2.8、分包人必须按本合同履行自己的责任和义务，如分包人单方终止合同属于违约，分包人应赔偿全部损失，并处以合同暂定价的10%罚款付给承包人。八、保障1、除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修
7、补缺陷引起的下列损失、 索赔及与此有关 的索赔、诉讼、损害赔偿：（ 1）人员的伤亡；（ 2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的责任方承担。九、保险1、分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2、 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。十、不可抗力1、 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。2、 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。3、 分包人承担自身的人员和财产的损失。4、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。十一、其它1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，提交当地人民法院解决。2、 其它未尽事宜在总包合同条款下双方协商解决，本协议壹式 肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后即生效，结算付清尾款后自动失效。（以下无正文）工程承包人 （公章） : 中铁建工集团有限公司东莞分公司代 表：日期：专业分包人 （公章） : 汕头市达豪建筑总公司代表：【最新资料Word版可自由编辑！】
