《高端酒店装修设计居间合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高端酒店装修设计居间合同范本（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、高端酒店装修设计居间合同范本精品精品文档 均可编辑20XX年XX月XX日高端酒店装修设计居间合同范本招标方：(酒店餐厅) 承包方：(施工单位)按照民法典及相关法律法规，政策法规的要求，依据酒店装修设计建筑施工的特性，彼此在公平，自行，协商一致的根基上，酒店装修设计工程项目(下称招标方)的相关事项，达到如下所示协议书：第一条项目概况1、工程项目地址：_.2、工程项目內容及作法(详见附注1：酒店装修设计建筑施工新项目确定表。附注2：酒店装修设计工程项目內容和作法一览表)。3、工程项目发包方式：彼此商谈采用以下发包方式。工程外包4、工程项目限期_天，动工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日。第二条
2、合同书工程款合同规定工程预算为(英文大写)：_元(详见附注酒店装修设计工程报价单)。第三条招标方的责任1、动工前_天，为承包方进场工程施工发挥特长。包含：搬清客厅家具，陈设设计或将房间内不容易挪动的家俱，陈设设计归堆，遮住，以不危害工程施工为标准;2、给予工程施工过程中的水资源，开关电源;3、承担融洽施工队伍与酒店餐厅各单位相互关系4、工程施工期内承包方承担搞好施工工地的护卫及消防安全等项工作中;5、参加工程施工质量和工程进度的监管，承担原材料入场，竣工验收。第四条承包方的责任1、施工过程中认真执行工地施工安全操作规范，防火安全要求，施工工艺及检测标准，按时质保进行工程项目;2、严格遵守相关建
3、筑施工管理的要求，不可扰顾客及环境污染;3、维护好原酒店餐厅内的家俱和陈设设计，确保酒店餐厅前上，下水管的通畅;4、确保施工工地的干净整洁，工程项目竣工后承担清理施工工地。第五条设计变更建筑项目及作业方法如需变动，彼此应协商一致，签署书面形式变更协议，与此同时更改相应工程费用及施工期(见附注酒店装修设计工程变更单)第六条施工期耽误对下列缘故导致完工日期耽误，经承包方确定，施工期相对应延期：1、工程量清单转变和工程变更;2、不可抗拒;3、招标方允许施工期延期的别的状况。因承包方义务不可以按时动工或无端半途停产而危害施工期的，工期不延期;因承包方缘故导致工程施工质量存在的问题的，返工花费由承包方担
4、负，施工期不延期。第七条检测标准彼此承诺本工程质量控制规范：_.工程施工流程中彼此对工程施工质量产生异议，由_单位对工程施工质量给予验证，经认证工程施工质量不符合同约定的规范，验证全过程开支的有关花费由项目承包人担负;经验证工程施工质量合乎合同约定的规范，验证全过程开支的有关花费由发包方担负。第八条工程竣工验收和质保1、彼此承诺在工程施工全过程中分刘海以下好多个环节对工程施工质量开展工程验收：(1)_;(2)_;(3)_.2、工程竣工后，承包方应通告业主工程验收，发包方应自收到工程验收通告后二天内机构工程验收，填好工程验收单，在工程进度款付清后，申请办理转交办理手续3、本工程项目自工程验收达标
5、彼此签名之日起质保期为_月。工程验收达标签名后，填好工程项目保修单。第九条工程进度款付款方式1、彼此承诺按下列第_种方法付款工程进度款：(1)合同生效后，招标方按住表格中的承诺立即向项目承包人付款工程进度款：|第一次|动工日|付款元| |第二次彼此工程验收达标|付款元|.(2)工程进度款所有付清后，承包方应向招标方出具工程项目收条。第十条合同违约责任1、合同书对方被告方中的任何一方因未合同履行承诺或违背中国法律，政策法规及相关制度要求，遭受处罚或给另一方导致损害的均由义务方负责任，并赔付给另一方导致的财产损失。2、因一方缘故，导致合同书没法再次执行时，该中应立即通告另一方，申请办理终止合同办理
6、手续，并由义务方赔付另一方相对的财产损失3、因为承包方缘故，工程施工质量达不上彼此订立的检测标准，承包方承担维修，施工期不予以延期。4、因为承包方缘故导致施工期耽误，每延误一天向另一方付款合同违约金_元。第十一条合同书异议的化解方法合同规定在执行流程中产生的异议，由被告方彼此商议处理;也可由相关部门协商;商议或协商不了的，按以下第_种方法处理：1、递交_监察委员会诉讼;2、依规向法院提出诉讼。第十二条几类实际要求因建筑施工而发生的废弃物，由甲方承担运走施工工地，并承担将废物运往特定的地址，第十三条别的承诺事宜：_.第十四条附则1、合同规定经彼此签名(盖公章)后起效，履行合同结束后停止。2、本合同签订后工程项目不可违法分包。3、合同规定一式_份，彼此各执_份，_单位_份。4、合同附件为合同规定的构成部分，与合同有着相同法律认可。招标方 承包方年 月 日 年 月 日4
