《工程项目总承包合同协议书(大包)新和县堤埂支渠》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目总承包合同协议书(大包)新和县堤埂支渠（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 工程项目承包合同协议书工程项目承包合同协议书 甲方：新疆鑫通水电工程有限责任公司 （以下简称甲方） 乙方：项目经理（以下简称乙方） 根据合同法有关规定，本着互惠互利、平等公平原则，甲、乙双方协商，就 新疆阿克苏新疆阿克苏 地区渭干河大型灌区续建配套与节水改造地区渭干河大型灌区续建配套与节水改造 20102010 年度工程（第三标段）年度工程（第三标段） 承包达成本协议： 一、名称、建设地点一、名称、建设地点 1.工程名称：新疆阿克苏地区渭干河大型灌区续建配套与节水改造新疆阿克苏地区渭干河大型灌区续建配套与节水改造 20102010 年度工程年度工程（第三第三 标段）标段） 2.工程地点：新
2、和县 3 3、承包方式：自主管理，包工包料，自负盈亏。 二、责任目标二、责任目标 甲方将该工程施工承包给乙方，乙方独立核算,自负盈亏。甲方收取工程竣工结算总造 价10 万元（人民币） 的管理费，乙方还应承担 1）总公司收取的工程竣工结算总造价 3%管理费。 2）国家规定的相应税费（按国家规定费率及方法） 。 3）本工程所需及规定上缴的检测费、资料费、工程质量保证金（按招标文件约定的标 准）及其他费用均由乙方承担。 三、主要工程项目内容及总价三、主要工程项目内容及总价 一.承包范围 2.渠道施工： 按招标文件及最终决算的工程量 3.建筑物施工：按招标文件及最终决算的工程量 4.其它工程项目施工：
3、按招标文件及最终决算的工程量 二.合同总价：贰佰玖拾贰万叁仟玖佰捌拾叁元整（2923983.00 元） 。 四、竣工日期及延误工期罚款四、竣工日期及延误工期罚款 1. 开工日期2010 年 11 月 15 日 2.主体工程竣工日期为2011 年 5 月 31 日， 全部工程竣工日期2011 年 5 月 31 日 3.若乙方在规定日期（或因特殊客观原因业主单位调整后的合理工期）内无法竣工，误 期赔偿费为每天 5000 元，赔偿最大限额不超过合同造价 20%，同时承担因延误工期给业主及 甲方造成的一切损失。 五、付款方式、结算办法及工程保修五、付款方式、结算办法及工程保修 2 1.付款方式：按业主
4、、监理每月核定的工程款扣留管理费及税费和保留金后支付给乙方。 2.结算办法：最终以业主,监理及审计三方认可的工程竣工结算价（业主实际拨付进度款 额）与乙方结算（扣除各项管理费、税费、保留金等其他应缴费用） 。 六、甲方权利和义务六、甲方权利和义务 1.甲方在工程施工合同的履行的全过程中行使组织、管理、监督的责任和权利，对乙方 违反合同或业主及监理下发的管理文件的行为有否定及监督乙方纠正的权力。 2甲方对工程质量有检查、监督和否定权，对乙方拖延的工期有要求乙方赶工的权力, 乙方必须无条件服从。甲方发现工程施工中出现偷工减料等关乎工程质量的以前现象，甲方 管理人员有权对乙方做出 5002000 元
5、现金处罚，情节严重者，甲方可无条件中止合同，更 换新的施工单位。 3甲方对乙方不能保证工程质量和工期的施工人员、施工班组，有要求乙方更换的权力， 对严重影响工程质量及工期的施工段，甲方认为乙方确实无法保证质量或无法按期完工时， 甲方有切割、收回，另行安排施工的权力，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。 4.甲方根据乙方实际施工进度，应及时支付工程进度款（在业主实际支付的前提下） ，保 证工程的顺利施工。 5.甲方根据乙方申请，在质量合格的前提下，应及时配合乙方提请监理、业主组织单元， 分部、隐蔽、竣工等验收工作。办理有关变更、索赔、签证、工程结算手续。 6甲方应及时传达业主、监理及有关管理部门
6、涉及乙方的指示，通知精神，并负责反馈 乙方的落实情况。 7.甲方应负责本项目各相关单位的协调工作，监督并确保工程既定工期。 8.甲方有权监督和管理乙方工人工资发放，对发现问题及时处理。 七、乙方的权利和义务七、乙方的权利和义务 1.乙方在保证工期、质量的前提下，有自主组织施工的权力，可自行按排人、机、料、 款的使用。(未经甲方和业主、监理同意，不得调出工地，用于其它工程)。 2.乙方在不违反国家法规政策的前提下，可自行制定班组内部管理办法，决定材料、人 工价格，决定对员工的奖罚。 3.乙方在责任范围内，必须完全履行甲方与业主签定的合同条款及投标承诺。 4.乙方在责任范围内，应及时、完整、准确地
7、整理施工、质量、计量变更、签证等资料， 配合甲方做好质检、计量、支付索赔工作。 5.乙方应定期(每周)向甲方书面报告工程进度情况，每月按时填写工程进度报表。并根 据进度情况及业主、监理指示适时调整施工组织，列出下期施工计划。 3 6.乙方必须保证按时结算并支付工人工资，不得拖欠。 7.乙方应教育工地施工人员遵纪守法、文明施工、安全生产、加强管理，确保人员不违 法违纪，质量合格，无质量安全事故。 8.乙方应保证施工现场文明施工，安全生产及环境保护的要求。 八、八、违约责任违约责任 1.若业主将工程款拨付给甲方，因甲方责任未能按时支付乙方工程款，造成乙方停工， 赔偿乙方停工损失，工期顺延。 2.因
8、甲方责任，不及时协调有关方面事宜，造成乙方损失，赔偿乙方损失。 3.因乙方未履行甲方与业主签定的合同，造成的一切后果(包括经济、刑事、行政后果) 完全由乙方承担，给甲方造成信誉损失的，根据损失严重程度，给予乙方 3 万元l0 万元罚 款，从乙方以完成的合格工程量价款中扣除。 4.当甲方确认乙方不能保证工程质量或不能保证工期按时完成，甲方切割出部分作业段 或部分工程量交由其它队、组施工，因抢工和计量误差造成的高于乙方承包价格的部分，由 乙方承担，甲方从乙方完成总价中扣除。 5.由乙方质量、安全事故造成的一切损失(包括返工、医疗、工伤、赔偿、行政处罚及工 期延误罚款等所有损失)全部由乙方承担，造成
9、重大质量，安全事故，给甲方造成信誉损失的， 根据损失严重程度，给予乙方 3 万元10 万元罚款，影响甲方资质年检的，另给予 20 万元处 罚。 6.乙方人员因违法、违纪所造成的一切行政法律及经济后果，由乙方承担全部相应责任。 7.乙方拖欠的工人工资，甲方有权直接支付，甲方按实际支付额从乙方工程款中扣除。 九九、本协议书一式二份、甲方两份、乙方一份，自甲乙双方签字盖章后生效。 十、合同争议解决方式十、合同争议解决方式 双方协商无法达成一致时,提交仲裁委员会裁定。 十、本协议书附件十、本协议书附件 1.甲方与业主签定的合同协议书；2.业主招标文件中的合同条款； 3.甲方投标书中的报价单及附表； 4
10、.安全责任合同书；5：工人工资及时足额发放承诺书; 十一、本协议书未尽事宜双方协商解决。十一、本协议书未尽事宜双方协商解决。 甲方：新疆鑫通水电工程有限责任公司乙方代表（签章） ： 代表： 日期：年月日日期：年月日 4 工程项目工程项目安全生产目标管理责任书安全生产目标管理责任书 为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管 理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完 成， 同时为进一步明确有关各方的安全职责， 进一步提高工程施工 安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障人身安全、 保障公司信誉，特制定本建设工程安全生产责任书。 一、承包人（项目经理）责任 1
11、、认真贯彻执行国家、自治区、工程所在地、县、市的安全生 产方针、政策及法规； 2、承包人（项目经理）依法对所施工的工程安全生产工作全面 负责。承包人（项目经理）建立健全安全生产责任制度和安全教育 培训制度， 制定安全生产规章制度和操作规程， 保证安全生产条件 所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。 3、承包人（项目经理）对列入建设工程概算的安全作业环境及 安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。 4、承包人（项目经理）配备专职安全生产管理人员不少于 1 人。 5、承包人（项目经理）在施工现场建立消防安全责任制度，确 定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材
12、料等各项消 防安全管理制度和操作规程， 设置消防水源、 配备消防设施和灭火 器材， 并在施工现场入口处设置明显标志。 施工队对以上制度须全 5 力执行. 6、实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制 重特大安全事故发生， 杜绝死亡事故的发生。 如发生安全事故了立 即上报公司。 二、承包人（项目经理）安全管理目标承诺 1、本工程事故管理目标 特大事故、重大事故为零；一般事故死亡率、重伤率为零；重 大事故隐患整改率 95%以上，一般事故隐患整改率 90%以上；事 故及时结案率 100%。 2、安全管理 （1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到 90%。 （2）施工现场每月
13、组织 2 次由项目经理组织的安全大检查。并 做好记录上报公司。 （3） 施工现场各级职能人员岗位责任制、 目标责任书执行率达到 100%。 （4）施工现场设专职安全员不少于 1 人。 （5）施工现场各类机械、机电设备完好率达到 100%。 3、安全教育 工人岗前三级教育率达到 90%，特种工人持证上岗率达到 100 %；施工管理人员安全培训率达到 100%。该项工作由项目部 组织实施. 6 三、罚则 1、发生特大、重大伤亡事故，由项目经理对伤害人进行经济 赔偿外，公司将给予项目经理 30 万元罚款，情节严重的交有关部 门追究其刑事责任。 2、发生安全事故导致经济损失的，按以下办法处罚。造成经
14、济损失大于 10 万元小于 20 万元的，除项目经理赔偿全部的损失 外，罚项目经理 50000 元；经济损失在 50100 万元之间的，除 项目经理赔偿全部的损失外，罚项目经理 300000 元； 3、发生伤亡事故不及时报告的，对项目经理罚款 5000 元， 隐瞒事故不报或阻碍调查的，罚款 20000 元； 4、全年无事故，事故隐患整改率达到 100%的单位. 5、如发生农民工上访事件，在情况属实的情况下。来公司上 访的，每人次罚款 1000 元。去上级部门上访的每人次罚款 3000 元。 责任期限：二年月日 至 该工程质保期结束止。 责任人签字（项目经理）： 日期：年月日 7 承诺书 本人承诺：在新疆阿克苏地区渭干河大型灌区续建配套与新疆阿克苏地区渭干河大型灌区续建配套与 节水改造节水改造 20102010 年度工程年度工程（第三标段第三标段） 工程施工过程中，根据 工程进度及进度款拨付情况， 及时发放工人工资。 在工程施工 完毕后， 保证所有工人工资结算清楚并发放完毕， 保证不出现 农民工上访现象。 如若出现上述情况， 甲方可直接从乙方完成 工程款中代付。同时给予承诺人罚款伍万元。 承诺人： 日 期：2010-11-25
