《结构施工劳务合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《结构施工劳务合同范本（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 中 中 铁 十 六 局 集 团【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部】 第 1 页 共 14 页北京首都机场口岸行政信息综合楼项目北京首都机场口岸行政信息综合楼项目工序劳务承包施工合同工序劳务承包施工合同甲方：中甲方：中铁铁十六局集十六局集团团四公司首都机四公司首都机场场口岸行政信息口岸行政信息综综合楼合楼项项目部目部乙方：重乙方：重庆庆市市强强建建筑建建筑劳务劳务有限公司有限公司按照中华人民共和国合同法、 建筑法、 建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发建设工程施工合同，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都机场口岸行政信息综合楼基础
2、、主体结构工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范第一条：工程承包范围围1.1 工程名称：北京首都机场口岸行政信息综合楼结构工程。1.2 工程地点：北京市顺义区南法信镇。1.3 劳务内容：北京首都机场口岸行政信息综合楼地上结构、地下结构工程的基础、砼、钢筋、模板、脚手架、基础砌体工作的劳务施工。包括组织施工、技术措施制订、质量、进度和安全控制、竣工交验缺陷修复等工作内容，及所有与此项目工序有关的工作内容及延伸和变更，包含完成招标文件及图纸中规定的全部工作内容。第二条：工程承包方式及合同第二条：工程承包方式及合同单单价价2.1 工程承包方式：实行综合单价的承包方式，本合同单价除包含税金、保险费
3、、管理费和利润外，还包括乙方为完成 1.3 条的工作内容所必须投入的小型机械设备、辅助材料、生产工具、人力、大小临设工程费(甲方提供临时住房)，以及施工中的安全文明施工措施费及协议和施工中明示或暗示发生的所有费用。2.2 合同单价：按照建筑面积，0.000 以下结构施工的综合单价为 158 元元/m2（大写：壹佰伍拾捌元每平方米大写：壹佰伍拾捌元每平方米）；0.000 以上结构的综合施工单价为 138元元/m2（大写：壹佰大写：壹佰叁叁拾捌元每平方米拾捌元每平方米）。建筑面积按北京市建筑安装工程工程中 中 铁 十 六 局 集 团【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部】 第 2
4、页 共 14 页定额规定和清单计价规范计算。乙方在 2007 年 5 月 31 日完成主体结构封顶（不可抗力因素除外），甲方一次性奖励乙方人民币 80000 元（大写：捌万元整）。元（大写：捌万元整）。2.3 本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予调整。此项目单价除包含 1.3 及 2.1 工程内容与费用外，还包含了以下工作内容与费用：为完成该工程以及缺陷责任期所需的人工费、辅助材料费（含运输、损耗等）、钢材的允许损耗费用、中小型机具使用费、人工垂直及横向运输费、安全生产辅助人工费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、现场清理费、安全文明施工费、
5、生活设施、劳动保护、工程赶工人力投入的各种措施费及各种保险费、管理费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。2.4 乙方乙方综综合合单单价施工内容包含但不限于以下工作内容：价施工内容包含但不限于以下工作内容：2.4.1 基槽施工：基槽施工：人工清槽，蓄水池、积水坑以及其他基槽在大型机械无法开挖时使用人力开挖，基坑支护，平整场地，地下室防水保护层、砖基础和地下室外墙回填等。2.4.2 脚手架施工：脚手架施工：清理场地，安放垫木，
6、吊装、安拆脚手架，安拆脚手板，搭拆工作平台，挂拆安全网、密布网，安全防护，上下梯道安拆，脚手架搬运、码放、修理，甲方负责提供木板、方木、卡具和安全网等主要材料，其余辅材及人工均由乙方负责。2.4.3 模板施工：模板施工：组合钢模（定型钢模）打磨、除锈、涂脱模剂、吊装、安装、焊接、切割、烧眼、气焊、搬运、拆除、修理、堆放；模板制作、吊装、安装、支垫方木、涂脱模剂、拆除、修理、搬运、堆放；拉筋加工以及安装模板时所需脱模剂、铁丝、铁钉、钯钉、密封条、硬塑料管等费用；2.4.4 砼砼施工：施工：天棚、雨棚、女儿墙等小型结构在泵车无法到达的部位用人中 中 铁 十 六 局 集 团【中铁十六局集团四公司首都
7、机场口岸行政信息综合楼项目部】 第 3 页 共 14 页力运输砼，砼浇注、捣固、养生；砼预制构件的吊装、安放、定位、砌缝；预埋件制作、安放；预埋波纹管及锚垫板；混凝土表面整修，施工缝处理，伸缩缝预留、制作，冬季施工砼养护、覆盖、保温，现场清理等完成砼浇注所需的所有工序及含自购小型机具、辅助材料、电线电缆、工具等费用；2.4.5 钢钢筋施工：筋施工：钢材卸车、钢筋倒运、装卸、管理，钢筋除锈、下料、制作、焊接、绑扎、搬运、吊装，螺纹套头加工、制作、安装，各类预埋件制作、安装及含钢筋加工场地的搭建、硬化，钢筋加工所需各种机械设备与材料，钢筋损耗等及按要求用以固定及支撑位置的定位器、马凳、定位垫块、定
8、位钢筋、吊架等。2.4.6 其他工序施工：其他工序施工：0.000 以下结构的施工还包括地下室施工防水层砼保护层，楼体结构包括止水带及止水钢板安装和预埋件工程。2、 、5 双方签订协议后，协议履行中单价一次性包干，在协议有效期内，任何一方不得以任何理由变更单价。第三条：工期和工程第三条：工期和工程进进度度3.1 本协议工程施工总日期按业主和监理工程师确定开工日期后的 7 个月（甲方有权对本项目工期进行调整，乙方必须无条件服从），阶段工期为：2007 年 2 月 18 日前地下结构完成，达到0.000 板全部封顶。2007 年 5 月 30日前整体结构封顶完成，2007 年 7 月 20 日结构
9、验交（不可抗力因素除外）。具体形象进度必须每旬每月达到业主和甲方的要求。第四条：第四条：项项目目经经理与技理与技术负责术负责人人4.1 乙方必须配备满足施工进度和质量要求的现场技术管理人员。4.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： ，技术负责人： 。4.3 施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。4.4 乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情中 中 铁 十 六 局 集 团【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政
10、信息综合楼项目部】 第 4 页 共 14 页况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。第五条：工程第五条：工程质质量量5.1 乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价 12%的经济处罚。5.2 乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。5.3 乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻 ISO9001：2000 质量管理体系标准、ISO14001：1996 环境管理体系标准和 GB/T28001：2001 职业健康
11、安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。第六条：第六条：协协作与配合作与配合6.1 在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，乙方负责施工，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源（甲方负责楼房上下主供水管），乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。6.2 为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条
12、件服从并不向甲方索取任何费用。6.3 若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。6.4 为响应业主及甲方的有关文件规定，乙方在施工过程中必须做到安全生产、文明施工。否则，甲方将视情况对乙方进行 20005000 元/次的经济处罚。6.5 乙方在施工过程中，应做好环境保护工作，不得破坏当地的自然环境，中 中 铁 十 六 局 集 团【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部】 第 5 页 共 14 页且不能违反国家及地方的有关环保法律、法规，否则，由此而造成的一切经济损失均由乙方自行承担。6.6 为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲
13、方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。第七条：月第七条：月计计价（价（结结算）及算）及拨拨款款7.1 本合同工程每月 2030 日期间进行计价。计价时甲方预扣计价款的10作为质量保证金，工程总体竣工后返还 5%，缺陷责任期满后（缺陷责任期为工程
14、验交后 2 年）无息返还剩余部分。7.2 计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。建筑面积的计量规则按现行北京建设工程预算定额和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）执行。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。7.3 乙方在进行当月计价结算前
15、，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。7.4 为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后中 中 铁 十 六 局 集 团【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部】 第 6 页 共 14 页由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责
16、任并补齐其差额部分。7.5 根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。7.6 所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。7.7 根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。7.8 本工程合同内
