《公路改建工程施工及监理招标公告(15页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路改建工程施工及监理招标公告(15页)（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 衢州市衢州市 XXXX 区区 XXXX 至至 XXXX 公路改建工程公路改建工程施工及监理招标公告施工及监理招标公告1. 招标条件本招标项目 衢州市 XX 区 XX 至 XX 公路改建工程已由 衢州市 XX 区发展和改革局 以 柯发改200998 号关于衢州市 XX 至 XX 公路改建工程初步设计的批复 批准建设，项目业主为 衢州市 XX 区 XX 至 XX 公路改建工程指挥部办公室，建设资金来自 省厅补助、地方自筹，招标人为衢州市 XX 区 XX 至 XX 公路改建工程指挥部办公室。项目已具备招标条件，现对该项目的施工及监理进行公开招标。2. 项目概况与招标范围（1）本项目起点位于花大线石
2、梁镇 XX 村村口牌坊处，终点为 XX 上社自然村村尾（与气象雷达站道路相接） ，路线全长 13.050 公里，其中 XX 至童前段（K0+000-K6+202）采用三级公路技术标准，路基宽 7.5 米，行车道宽 6.5 米；童前至终点段（K6+201.7K13+699） ，采用四级公路技术标准，路基宽 6.5 米，行车道宽 6.0 米，全线小桥 90.08 米/4 座，隧道 550 米/1 座。（2）本次招标共分2个施工合同段和1个监理合同段。施工1合同段：K0+000K5+000，全长5.006Km的路基、路面、桥梁、隧道和其他构造物，有小桥22米/1座，隧道550米/1座；施工2合同段：
3、 K5+000K13+699，全长8.05Km的路基 、 路面、桥梁及其他构造物,有小桥68.08米/3座；监理合同段：路基、路面、桥梁、隧道、绿化、安全设施及隧道机电等全部工程的施工监理。施工计划工期 20个月， 缺陷责任期24个月。监理服务期为48个月，其中施工期监理24个月，缺陷责任期监理24个月。3. 投标人资格要求3.1具有独立法人资格、公路工程施工总承包二级及以上资质，具有同类工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力的施工企业均可参加第1施工合同段的投标；具有独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质，具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应施工
4、能力的施工企业均可参加第2施工合同段的投标。 具有独立法人资格、交通运输部（原交通部）核发的公路工程专业乙级及以上监理资质，且具有同类工程施工监理经历、业绩和信誉良好的监理单位均可参加施工监理合同段的投标。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3 根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果为 AA 级，且为公路工程施工总承包二级及以上的施工企业可参加 2 个标段的投标（最多只能中 1 个标段） ，其它等级企业可参加 1 个标段的投标；3.4 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一个母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位不得同时对
5、同一标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司” ，其一级子公司可同时对同标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。3.5 工程报名时需递交：企业介绍信；交易员CA数字认证证书（USB KEY） ；企业资质，并加盖企业公章及法定代表人章（或签字） 。企业必须进入市招管办招投标企业信息库(入库时必须提供营业执照副本、企业资质证书、安全生产许可证；项目经理资质证书、工作手册，及安全生产考核合格证书等的原件及复印件)，凭交易员CA数字认证证书（USB KEY）报名、投标时已入库的资料无需提供相应原件及复印件
6、。未入库企业务必于报名截止日前二天前到市招管办招投标监管处XX室办理相关手续。 4.投标保证金的缴纳各施工标工程投标申请人于2009年9月22日（开标日三个工作日前）16：30前交纳投标保证金20万元整，监理标缴纳投标保证金3万元整。交纳地点：衢州市XX楼XX室（电话：XX） ；交纳方法：保证金必须从衢州市招投标管理系统中备案帐户汇出，只能采取转帐支票（限衢州市内） 、银行汇票两种方式交纳。采取支票形式的，转帐支票必须是该投标企业所开；采取银行汇票形式的，必须从该投标企业自用帐户汇出。开户行：衢州市XX支行；帐号：XX；开户单位：衢州市XXX中心。5. 招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者，
7、请于 2009 年 9 月 7 日至 2009 年 9 月 11 日（法定公休日、法定节假日除外） ，每日上午 8：30 时至 11：30 时，下午 14：30 时至 17：30 时，最后一天截止到 16：00 时止（北京时间，下同） ，在衢州市招标中心 持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、单位介绍信、经办人身份证及上述资料复印件（指彩色扫描件或清晰复印件）一套购买招标文件。参加多个标段投标的投标人必须分别购买相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。 4.2 施工招标文件每套售价 800 元，监理招标文件每套售价 500 元，图纸每套售价 1
8、000 元，售后不退。 6. 投标文件的递交5.1 本项目不组织现场踏勘，不召开投标预备会。5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2009 年 9 月 28 日 9 时 30 分，投标人应当于当日 8 时 30 分至 9 时 30 分将投标文件递交至衢州市招投标中心 。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7. 发布公告的媒介本次招标公告同时在衢州招投标信息网、浙江交通网上发布。8.各合同段强制性条件附录（1 合同段）附录 1 资格审查条件（资质最低条件）标段施工企业资质等级要求1 合同段投标人须具备省内独立法人资格、公路工程施工总承包二级及以上资质
9、，具有同类工程施工经历、业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。附录 2 资格审查条件（业绩最低条件）业 绩 要 求1、 道路工程：2004年8月1日以来按一个合同段成功地完成过合同价为2000万元以上的 公路工程或路线长度5公里及以上的公路工程（三级及以上）施工。 2、 路基土石方：2004年8月1日以来按一个合同段成功地完成过土 石方工程量为10万 m3以上的公路工程（三级公路及以上）施工。 3、 路面工程：2004年8月1日以来按一个合同段成功地完成过水泥混凝土 工程量为5 万m2以上的路面工程（三级公路及以上）施工。 4、 桥梁工程：2004年8月1日以来按一个合同段成功完
10、成过一座单跨20m及以上多跨桥梁施 工经验。5、隧道工程：2004 年 8 月 1 日以来按一个合同段成功完成过一座长 500m 及以上公路隧道施工经验。附录 3 资格审查条件（信誉最低条件）标段信 誉 要 求投标人不得存在下列行为：1、在招投标活动或建设过程中有不良行为，被浙江省交通运输厅、浙江省发改委或交通运输部通报限制投标，并在限制投标期内的；2、自 2006 年 8 月 1 日以来（以法院判决书出具的时间为准） ，有行贿行为并构成犯罪的（以法院判决书为准） ；3、根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果为 D 级的企业。附录 4 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人
11、员数 量资 格 要 求项目经理1项目经理备选人1项目经理要求中级及以上技术职称，公路工程施工经验 10 年以上，担任过类似工程项目经理二个及以上，有公路工程二级及以上建造师注册证书（含临时执业证书）或作为初始注册人员已在省级及以上相关建设行政主管部门公告，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类） ，年龄 60 岁以下。项目经理备选人：要求同项目经理。项目总工1项目总工备选人1项目总工：要求中级及以上技术职称，公路工程施工经验 10 年以上，担任过二个及以上公路工程技术负责人，安全生产考核合格证书（B 类） ，年龄60 岁以下。项目总工备选人：要求同项目总工。附录（2 合同段）附
12、录 1 资格审查条件（资质最低条件）标段施工企业资质等级要求2 合同段投标人须具备省内独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质，具有同类工程施工经历、业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。附录 2 资格审查条件（业绩最低条件）业 绩 要 求5、 道路工程：2004年8月1日以来按一个合同段成功地完成过合同价为2000万元以上的 公路工程或路线长度5公里及以上的公路工程（三级及以上）施工。 6、 路基土石方：2004年8月1日以来按一个合同段成功地完成过土 石方工程量为10万 m3以上的公路工程（三级公路及以上）施工。 7、 路面工程：2004年8月1日以来按一个合同段成功地
13、完成过水泥混凝土 工程量为5 万m2以上的路面工程（三级公路及以上）施工。 8、 桥梁工程：2004年8月1日以来按一个合同段成功完成过一座单跨20m及以上多跨桥梁施 工经验。附录 3 资格审查条件（信誉最低条件）标段信 誉 要 求投标人不得存在下列行为：1、在招投标活动或建设过程中有不良行为，被浙江省交通运输厅、浙江省发改委或交通运输部通报限制投标，并在限制投标期内的；2、自 2006 年 8 月 1 日以来（以法院判决书出具的时间为准） ，有行贿行为并构成犯罪的（以法院判决书为准） ；3、根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果为 D 级的企业。附录 4 资格审查条件（项目经理和
14、项目总工最低要求）人 员数 量资 格 要 求项目经理1项目经理备选人1项目经理要求中级及以上技术职称，公路工程施工经验 10 年以上，担任过类似工程项目经理二个及以上，有公路工程二级及以上建造师注册证书（含临时执业证书）或作为初始注册人员已在省级及以上相关建设行政主管部门公告，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类） ，年龄 60 岁以下。项目经理备选人：要求同项目经理。项目总工1项目总工备选人1项目总工：要求中级及以上技术职称，公路工程施工经验 10 年以上，担任过二个及以上公路工程技术负责人，安全生产考核合格证书（B 类） ，年龄60 岁以下。项目总工备选人：要求同项目总工
15、。监理段 附表5-1强制性资格条件强制性资格条件业绩要求表业绩要求表业 绩 要 求道路工程近 5年内（2004 年 7月 1 日以来）在三级及以上公路上，按 1 个监理合同段监理过15公里以上的公路工程。路基工程近 5年内（2004 年 7 月 1日以来）在三级及以上公路上，按 1 个监理合同段监理过土石方（填、挖方之和）总量为50 万方以上的路基工程。路面工程近 5年内（2004 年 7 月 1 日以来）在三级及以上公路上，按 1 个监理合同段监理过10公里或 10 万平方米以上水泥砼路面工程。桥梁工程近 5 年内 （2004 年 7 月 1 日以来） 在三级及以上公路上至少监理过一座跨径为
16、 20 米及以上多跨桥梁工程。隧道工程近 5年内（2004 年 7 月 1日以来）在三级及以上公路上至少监理过一座总长为 500 米及以上的隧道工程（分离式隧道长度以较长侧隧道里程桩号计算 。附表5-2 强制性资格条件强制性资格条件主要监理人员要求表主要监理人员要求表主要监理人员要求人数 监理岗位J1资 格 资 历 年 龄 要 求岗位登记总监理工程师（兼安全）1具有交通运输部专业监理工程师及以上资格、工程师及以上职称，从事类似工程监理工作 6 周周 年及以上，担任总监或副总监（或驻地或副驻 地）3 3 周周 年年及以上，年龄 55周岁及以下。在投标人岗位登记道桥专业（兼测量）1具有交通主管部门核发道桥专业监理工程师及以上资格，工程师及以上职称，从事道桥监理工作 5 5周周 年年及以上，年龄 60周岁及以下。隧道专业1具有交通主管部门核发的隧道专业的专业监理工程师及以上资格，工程师及以上职称，从事隧道监理工作 3 3周周 年年及以上， 年龄 60周岁
