《水利项目施工合同样本模板》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水利项目施工合同样本模板(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、精选合同协议范本2019最新水利项目施工合同范本甲方: 乙方: 日 期 :20 年 月 日 发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):注意事项 :发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据中华p 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之
2、日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期:_年_月_日;总日历工期:_天。第二条:图纸一、图纸提供套数:1套二、图纸提供日期:_年_月_日。第三条:双方一般责任一、甲方驻工地代表:二、乙方驻工地代表:三、甲方工作1、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收
3、工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。4、审查认可工程决算,组织工程验收。5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承担违约责任。2、程项目经理必须常驻工地,配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。3、乙方必须安全施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。4、乙方应按水利工程质量验评标准
4、对工程质量进行自我评定,建设方复核,质检单位核定。第四条:工程质量注意事项 :工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。一、工程质量等级:必须保证工程合格,争创优良。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工
5、工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后,填写隐蔽工程验收单通知现场甲方代表验收,甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验,认可签证后,乙方才能进行覆盖,进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收,乙方质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此造成工期损失由责任方负责。六、如乙
6、方未按设计要求施工,导致工程质量不合格,其后果由乙方全权负责。第五条:合同价款一、建筑工程按双方认可价,实行总报价中的综合单价承包,因工期短,施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化,一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量,结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量,并得到甲方和业主单位认可的工程量。第六条:材料、设备供应注意事项 :对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工
7、期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。材料、设备供应范围的划分检验:一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。三、已进场的物资,若发现不合格,乙方必须迅速将其运出场外。四、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属
8、材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。第七条:工期顺延如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期作相应顺延,并用书画形式确定顺延期限:一、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。二、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。三、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。第八条:工程款支付方式一、工程款支付方式:银行转账。二、工程预付款:按照双方约定支付(竣工验收后1个月后付清)。三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。第九条:竣工与结算一、工程竣工
9、验收前,做好施工范围内的场地清理及工程的养护,当工程具备验收的条件下,乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。1、工程施工竣工总结及大事记;2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条件,应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。二、本合同造价结算方式:按实际发生工程量结算。第十条:违约责任注意事项 :明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,
10、一旦违约情况发生,也有据可依。一、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商,自行撤出施工现场致使工程造成损失,一切责任由乙方承担。三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。四、因甲方原因影响工程进度的,工期顺延。第十一条:纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向当地人民法院起诉。第十二
11、条:工程保修注意事项 :保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。工程竣工验收后,甲方在乙方工程总价款中扣下_%的工程款作为工程保修金,保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题,则由乙方无条件及时进行返修,费用自理,保修期满,工程运行正常,无质量问题,甲方一次性退还乙方工程保证金。第十三条:附则一、本合同共份,正本_份,副本_份,合同附件_份,甲乙双方各执正本_份,其余由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收符合设计要求,保修期满终止。三、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份,具有同等法律效力。发包方:法定代表人:_年_月_日承包方:法定代表人:_年_月_日 7