《水电工劳务分包》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电工劳务分包（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、水电工劳务分包协议书 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各班组互相配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，从明确双方职责目的出发，订立本协议。 一、工程名称： 。 二、承包工程内容及范围 设计图纸及设计变更中的全部工程。其主要工作内容以下： 给水系统预埋及安装；室内外排水系统预埋及安装；给水设备安装及调试；照明系统线路设备及开关插座预埋及安装；避雷系统
2、的安装；电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋。 三、承包方式乙方以包人工费、小型工器具及生产工具（甲方只提供塔吊、物料提升机）包质量、包工期、包安全生产的形式承包。四、合同工期和履约保证金要求1、乙方必须服从现场项目部的工期安排，工作时间按本项目部规定执行，遵照项目部下达的施工进度计划表按时完成任务。2、乙方在签订合同时一次性缴纳中标总价的5%履约保证金，其中1%为安全文明施工保证金，1%为质量保证金，1%为施工进度保证金，2%为农民工工资保证金，待工程任务全部完成竣工验收合格后一个月内无息退还。五、质量标准及验收要求乙方应确保所承包的分项工程达到合格质量标准（质量标准评定以国家或
3、行业的质量检验评定标准为依据）。六、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，、由发包人承担相应责任及发生的费用。3、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，事前应向项目部安全员提出安全防护措施，经安全员认可后实施，防护措施费用由发包人承担。七、合同计价方式及单价1、本合
4、同采用固定单价计价合同，工程价款按施工竣工图建筑面积*单价进行结算。2、承包单价按 元/平方+壹元/平方承包给乙方。（其中壹元/平方为安全生产风险责任金，若因乙方原因发生的安全事故时，乙方最低应按此金额承担损失，超出此金额部分各自承担50%。）3、乙方应承担因天气原因、市场人工工资上涨、设计变更，甲方不给于任何补工调价。八、进度款结算及支付1、为保证施工生产的稳定、连续性，甲方按当月所按成的施工形象进度（按自然层）支付乙方 %的工程款。其中：预埋按承包单价 %80%当月完成建筑面积； 排水安装按承包单价 %80%当月完成建筑面积； 给水安装按承包单价 %80%当月完成建筑面积；电气安装按承包单
5、价 %80%当月完成建筑面积；2、结算程序：每月25-28日核定当月1-25日前的工程量，乙方提交月进度款结算资料交甲方主管工长审核；甲方工长及安全管理人员填写分项工程验收单、下道工序工长签字验收及携带与付款金额相等的工资表，经项目经理审核；财务付款；若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关规定而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。九、竣工结算及支付1、工程完工且验收通过，乙方在 28 日内提交完整的结算资料交甲方审核，甲方收到乙方结算资料的28日内审核完毕；甲方于完成审核后的28日内支付总工程款的 %，余下 %待工程竣工验收合格后或质量保修期到期后30日付清。
6、2、结算程序：主管施工员开具结算单，相关部门审核签字（主要是安全、材料部门），项目经理审核签字，报公司预算部门结算核定，总经理签字同意后，财务部付款。十、双方责任（一）共约责任1、甲方共约责任：（1）向乙方提供一套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知。（2）派专职工长负责指导技术和技术监督工作，监督乙方合理利用和使用材料。（3）负责按计划供应主要材料。（4）按合同要求支付工程款。 (5) 甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施等，水电费由甲方承担。2、乙方共约责任：（1）乙方在现场的班组长为合同签订人，班组长必须现场跟班作业；若班组长有特殊事情需离开工地，需向甲方主管
7、工长、项目负责人提交书面请假条，经取的允许后方可离开；每月班组长在工地现场时间不得少于26天；项目部对班组长考勤，发现无故缺勤情况罚款2000元/次；若每月离开工地时间高于4天，每超过一天按500元/工日罚款。 (2) 工程质量应达到合同约定的质量标准，因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约经济责任；甲方可对乙方已完成工程量结算按本合同第七条第2小点之结算方法80%执行。并且可以要求乙方退场；乙方无条件服从。（3）乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图施工。 (4) 乙方必须按照甲方的进度要求安排人力、物力。如乙方不能按照甲方的进度及时上人，甲方有权自行安
8、排增加人员，其造成的费用由乙方负责，并按违约进行处罚；若乙方不能完成以分配的工程量，甲方可以随时调整另行安排其他班组介入或取代。对乙方已完的工程量结算按合同第七条第2小点结算方法80%执行。乙方无条件接收并服从。 (5) 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应在第一时间通知甲方主要负责人到场处理；并根据双方签署的安全生产协议书承担各自相关责任。（6）安全帽由甲方提供，乙方交纳押金，详见安全帽管理法执行，除此之外的劳动防护用品（胶鞋、雨衣、手套，特殊工作环境的绝缘衣、鞋、裤）均由乙方负责。（7）班组长负责本班人员食宿，严禁用模板及其他周转材料搭设床铺。 (8) 班组长负责管理本班人员的现场及生活协调
9、，现场打架斗殴及工作现场外发生的一切事情均属乙方自身行为，与项目部无关，班组长承担一切后果。(9) 乙方负责提供本班组成员花名册、上岗证、身份证、流动人口生育证、计划生育证、准生证等国家规定需提供的一切个人证明文件的有效证件复印件。（10）乙方申报每月进度款结算及工程竣工结算时，乙方应向甲方提供一份与进度款金额相等的工资表，工资表上应有每位工人的签字及印章（手印），工资样表由甲方提供。(11) 负责提供承包范围内的机械设备的出厂合格证供甲方报审，如资料、设备不符合要求，乙方应无条件更换合格为准。（二）分项责任补充 (1)甲方组织有关人员到工地验收时，乙方班组长必须参加，发现问题立即进行纠正，乙
10、方不得以任何借口提出异议。如有此现象甲方将对乙方采取一定数量的经济罚款。（2）乙方必须无条件服从甲方有关质量、安全、文明施工、进度、成本节约的管理制度。（3）乙方应积极配合甲方完成与此工程有关的相应配套工程或合同承包范围外的工程，单价由甲乙双方根据现场情况协商。在单价未确定的情况下乙方不得拒绝执行甲方的施工安排。（4）甲方所供材料到工地后，乙方负责卸车、指派专人领料后分类堆放，如因乙方原因发生损坏，由乙方负责照价赔偿。十一、乙方及作业人员必须遵守甲方的违章制度（附件）。罚款在当月进度款中扣除。十二、质量保修 承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在质量保修期内承担质量保修责
11、任。十三、组成本合同的文件1、 本合同。2、 本合同补充协议书。3、 本项目部相关管理规章制度及其他制度。4、 标准、规范及有关技术文件。5、 图纸及变更通知单。十四、违约、索赔、奖励和争议(一)、违约1、发包人方面：1.1 发包人不按合同约定支付工程进度款，导致工程无法进行；处工程总价款 %的违约金。1.2发包人无不正当理由不支付工程结算价款；处工程总价款 %的违约金。1.3发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，处工程总价款 %的违约金。2、承包人方面：1.1因乙方原因不能按照甲方下达的进度计划表完成任务，处工程总价款 %的违约金。1.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质
12、量标准，处工程总价款 %的违约金。1.3发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，处工程总价款 %的违约金。1.4若乙方无故不履行合同，则履约保证金不退回。（二）、索赔1、发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可向发包人索赔。2、承包人未能按合同约定履行义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人向承包人提出索赔。（三）、奖励1、如质量、进度达到合同约定要求，不出任何安全事故，则给予乙方 元/平方（按建筑面积）的奖励。（四）、争议1、发、承包人在履行合同时发生争议，可以和解
13、或者邀请第三方调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可选择仲裁机构申请仲裁，或另行选择其他方式解决。2、合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：2.1单方违约导致合同确以无法履行，双方协议停止施工；2.2调解要求停止施工，且为双方接收；2.3仲裁机构要求停止施工；2.4法院要求停止施工；十五、合同生效和终止1、 双方签字盖章后生效。2、 发包人、承包人履行合同全部义务后，本合同即告终止。3、 合同的权利义务终止后，发、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。十六、其他未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有
14、同等效力。十七、本合同一式 份，双方各执 份。附件一、承诺书附件二、关于不拖欠工程民工工资的承诺附件三、施工安全生产协议书附件四、罚款通知书附件五、廉洁协议书发包方： 承包方：委托代理人; 身份证号码：日期： 日期： 附件一承 诺 函致：XXXX建筑施工有限公司 项目部对贵方组织的 水电安装劳务招标事项，我方承诺是在充分理解招标人的招标意愿后进行投标报价，若我方中标，我方愿意做如下承诺：1、为在招标人要求的工期内完成 工程水电安装施工，我方承诺施工中至少配置劳动力 人，其中：管理人员 人，水电工 人，付工 人。若因我方组织不当不能按照招标人施工整体进度计划完成必要的工作内容，愿意接受招标人另外组织其他队伍进行施工，我方承诺
