11工程造价相关因素控制.片1

上传人:大米 文档编号:567698621 上传时间:2024-07-22 格式:PPT 页数:129 大小:3.76MB
返回 下载 相关 举报
11工程造价相关因素控制.片1_第1页
第1页 / 共129页
11工程造价相关因素控制.片1_第2页
第2页 / 共129页
11工程造价相关因素控制.片1_第3页
第3页 / 共129页
11工程造价相关因素控制.片1_第4页
第4页 / 共129页
11工程造价相关因素控制.片1_第5页
第5页 / 共129页
点击查看更多>>
资源描述

《11工程造价相关因素控制.片1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《11工程造价相关因素控制.片1(129页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、普通高等教育普通高等教育普通高等教育普通高等教育“ “十一五十一五十一五十一五” ”国家级规划教材国家级规划教材国家级规划教材国家级规划教材高职高专教育土建类专业系列教材高职高专教育土建类专业系列教材高职高专教育土建类专业系列教材高职高专教育土建类专业系列教材主 编:周述发11 11 工程造价相关因素控制工程造价相关因素控制建设工程造价管理1 11.1 11.1 质量与工程造价质量与工程造价质量与工程造价质量与工程造价 111.2 11.2 工期与工程造价工期与工程造价工期与工程造价工期与工程造价 211.3 11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工

2、程造价安全环保文明施工与工程造价 311.4 11.4 变更与索赔变更与索赔变更与索赔变更与索赔 411 工程造价相关因素控制工程造价相关因素控制目目 录录2 11.1 质量与工程造价质量与工程造价11.1 质量与工程造价质量与工程造价 质质量量是是反反映映产产品品或或服服务务满满足足明明确确或或隐隐含含需需要要能能力力的的特特征征和和特特性性的的总总和和。建建筑筑产产品品对对质质量量的的要要求求很很严严格格,必必须须符符合合有有关关规规范范、标标准准、法法规规的的要要求求,达达不不到到合合格格标标准准的的建建筑筑产产品品不不能能交交付付使使用用。 3 11.1.1.1 工程质量的特点工程质量

3、的特点(1)受影响因素多)受影响因素多(2)波动性大)波动性大(3)缺陷隐蔽性)缺陷隐蔽性(4)终检局限性)终检局限性11.1.1 工程质量的特点工程质量的特点11.1 质量与工程造价质量与工程造价4 11.1.1.2 工程质量与工程造价的关系工程质量与工程造价的关系由项目工程的质量形成特点和造价形成过程可以看出,质量与成本之间存在着一定的关系,工程项目的质量对工程造价有很大的影响。但是它们之间很难用量化关系表示,尤其是施工质量,科学合理组织施工形成的优良的施工质量不一定会增加工程造价,如果选择最佳施工方案降低个别劳动消耗会降低工程项目的造价;相反,劣质的施工质量,由于返修等原因会导致工程造价

4、的增加,最终影响工程项目的经济效益。11.1 质量与工程造价质量与工程造价5 11.1.2.1 质量成本质量成本(1)质量成本的定义)质量成本的定义 质量成本是指为了保证工程质量能满足设计要求和用户需要所做出的各项努力的费用,以及由于工程质量问题而造成的损失和进行返修赔偿所消耗的费用的总和。质量成本不同于工程成本,工程成本是指工程材料费用、施工前准备费用、施工费用和管理费用的总和。 11.1.2 质量成本与分析方法质量成本与分析方法11.1 质量与工程造价质量与工程造价6 (2)质量成本的内容)质量成本的内容质量成本主要由提高素质费用(素质成本)、鉴定费用、内部损失成本(施工期损失成本)和外

5、部损失成本(竣工后损失成本)所组成。其中内部损失成本和外部损失成本之和,称为损失成本。11.1 质量与工程造价质量与工程造价7 素质成本素质成本素质成本是为了提高和保证工程质量,防止出现预料的质量问题而进行的一系列提高质量管理者素质的全部费用,它包括:企业正常开展各项质量管理活动所需的管理费用;改进质量管理的费用;为提高和保证施工质量和施工质量管理水平对质量管理人员和施工人员的教育培训费用;参加必要的资格考试和技能考试的考核费用;协作单位的资格、能力的鉴定费用。11.1 质量与工程造价质量与工程造价8 鉴定成本鉴定成本鉴定成本是指在施工准备阶段和施工阶段对所使用的材料和工程施工质量进行鉴定

6、、评价所需的费用,它包括:来料检验费;工序质量检验费;质量监督部门的检查费;竣工检查验收费;试验、检测设备费用;进行质量检验、试验所需的行政管理费。11.1 质量与工程造价质量与工程造价9 施工期损失成本施工期损失成本施工期损失成本包括因工程质量存在问题或因产生质量事故所造成的损失,以及对上述质量问题和事故处理所造成的损失。 竣工后损失成本竣工后损失成本竣工后损失成本是指工程竣工后发生质量事故所造成的损失费用,包括质量问题的调查费、质量问题的返修处理费及质量处罚费等。11.1 质量与工程造价质量与工程造价10 11.1.2.2 质量成本分析质量成本分析质量成本分析的目的就是通过对质量成本数据

7、的分析,研究质量成本构成的变化,从中找出最佳的质量成本,既能保证工程的质量,又能降低工程的成本,提高企业的经济效益。质量成本分析的方法有质量成本构成比例分析法、质量成本构成比例分析法、技术经济指标分析法技术经济指标分析法和最适宜成本曲线分析法最适宜成本曲线分析法这三种主要的分析方法。11.1 质量与工程造价质量与工程造价11 (1)质量成本构成比例分析法)质量成本构成比例分析法构成质量成本的素质成本、鉴定成本、施工期内部损失成本和竣工后外部损失成本这四个部分总是存在着一定的比例关系,不同的质量管理水平,这四个部分的比例关系也不相同。质量成本构成比例分析就是通过对这四个部分质量成本比例变化的分析

8、,找出既能保证和提高工程质量,又能降低质量成本的办法。11.1 质量与工程造价质量与工程造价12 (2)技术经济指标分析法)技术经济指标分析法技术经济指标分析是指用质量成本占企业其他技术经济指标的比例来分析不同时期这些比例的变化规律及其关系,从中找出最佳的质量成本与企业经济效益的比例关系。在技术经济指标分析中,主要是分析下列几项指标的比例关系: 质量成本占工程成本的比例质量成本占工程成本的比例1(11.1) 11.1 质量与工程造价质量与工程造价13 质量成本占企业施工总产值的比例质量成本占企业施工总产值的比例2 质量成本占施工产值与辅助生产产值的比例质量成本占施工产值与辅助生产产值的比例3

9、(11.2) (11.3) 11.1 质量与工程造价质量与工程造价14 质量成本占企业工程利润的比例质量成本占企业工程利润的比例4 质量合格率每变化质量合格率每变化1的质量成本变化的质量成本变化5 (11.4) (11.5) 11.1 质量与工程造价质量与工程造价15 (3)最适宜质量成本曲线分析法)最适宜质量成本曲线分析法最适宜质量成本曲线分析方法是由费根堡(A.V.Feigenbaum)提出的,通过质量成本曲线来确定最适宜的质量成本值。如图11.1所示,以质量为横坐标,以成本为纵坐标,分别绘制总质量成本曲线,素质成本曲线,鉴定成本曲线,损失成本(施工期和竣工后损失成本之和)曲线。11.1

10、 质量与工程造价质量与工程造价16 图图11.1 质量成本曲线质量成本曲线11.1 质量与工程造价质量与工程造价17 由图11.1曲线的变化可以看出: 质量随素质成本和鉴定成本的增加而提高,且随素质成本的提高而变化显著,随鉴定成本的变化较平缓。 质量随损失成本的增加而降低,当损失成本接近于零时,工程质量处于最佳状态。 总质量成本曲线是由素质成本、鉴定成本和损失成本这三条成本曲线叠加而成,当质量最低时(质量合格率为零),总质量成本较高,质量处于失控状态。随着质量的提高,总质量成本逐渐下降,当达到某一质量标准后,随质量的提高,总质量成本又上升。 11.1 质量与工程造价质量与工程造价18 总质量成

11、本曲线的最低点就是素质成本、鉴定成本和损失成本三者之和的最小值,相应的质量水平并不是质量合格率为100的尽善尽美的质量水平,而应是合同规定要求达到的质量水平,或者是质量等级评定中所规定的在主要项目质量达到一定水平的基础上,允许有偏差的项目的合格率低于100,即大于或等于80或90时的质量水平。11.1 质量与工程造价质量与工程造价19 工程项目质量的特点决定了在工程项目质量形成的全过程中必须进行严格的控制,工程项目的质量控制包括了政府监理机构、社会监理单位以及承包单位三方的质量控制,其中业主聘请的项目监理工程师是工程项目质量控制的中心,他既承担对业主的质量保证责任,又负责对承包单位进行质量监控

12、,使工程项目各阶段的工作都在受控制状态下进行,确保工程具有业主所要求的使用功能,达到合同所规定的质量目标。11.1.3 质量控制质量控制11.1 质量与工程造价质量与工程造价20 11.1.3.1 阶段控制阶段控制各阶段质量监控的主要内容如下:(1)决策阶段)决策阶段项目决策阶段主要是提出拟建项目的质量要求和标准,包括设计、施工、工艺、材料及设备等多方面的质量要求和标准,作为项目实施期(包括设计、施工、验收及保修各阶段)进行质量控制的依据。11.1 质量与工程造价质量与工程造价21 (2)设计阶段)设计阶段设计是工程质量的决定因素,是对工程项目使用价值和工程产品的质量特性(适用性、耐久性、可靠

13、性、安全性、经济性)的预安排。工程项目质量能否满足在决策阶段提出的要求,主要取决于设计过程。这一阶段质量控制的主要工作是编制设计文件,组织设计招标或设计方案竞赛,选择设计方案和签订勘察设计合同。11.1 质量与工程造价质量与工程造价22 (3)施工阶段)施工阶段施工阶段是工程质量的实现阶段,工程项目的质量是通过投入材料、经过施工和安装在施工期间逐步形成的。施工阶段质量控制的主要工作是:对建筑施工企业的资质审查,对施工中采用的原材料、半成品、 构件的质量进行检查, 对工程中所使用的永久性设备进行审查,对施工中采用的新材料、新结构、新工艺、新技术进行技术鉴定和认定等。11.1 质量与工程造价质量与

14、工程造价23 (4)竣工验收及保修阶段)竣工验收及保修阶段竣工验收是对工程质量的确认,对达不到质量要求的工程不准许交付使用。在此阶段要组织初验和终验,对遗留的质量问题要限期解决,确保工程项目实体质量达到合同文件中规定的质量标准。11.1 质量与工程造价质量与工程造价24 11.1.3.2 环节控制环节控制环节控制应注意事前、事中与事后各环节的控制。环节控制应注意事前、事中与事后各环节的控制。(1)事前控制)事前控制首先要掌握质量控制的技术标准和依据,制定保证质量的各种措施,对承揽项目任务的单位进行资质审查,对涉及项目质量的材料进行验收和控制,对设备进行预检控制,对有关的计划和方案进行审查。11

15、.1 质量与工程造价质量与工程造价25 (2)事中控制)事中控制首先对工艺质量进行控制,然后对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术签证等进行控制,对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法立即采取措施予以制止。建立实施质量日记、现场质量协调会、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态,及时处理质量问题。(3)事后控制)事后控制一般通过项目的阶段验收和竣工验收、技术资料整理、文件档案的建立来实现。11.1 质量与工程造价质量与工程造价26 11.1.3.3 控制方法控制方法(1)直方图法)直方图法直方图是质量管理中常用的一种统计图表,它是将质量特征数据按大小整理分

16、区,以数据个数(频数)为高度绘成直方形,因而又称频度直方图,见图11.2。11.1 质量与工程造价质量与工程造价27 图图11.2 质量特性直方图质量特性直方图(a)正常型;()正常型;(b)折齿型;()折齿型;(c)绝壁型;)绝壁型;(d)孤岛型;()孤岛型;(e)双峰型)双峰型11.1 质量与工程造价质量与工程造价28 用直方图可以判断工序和生产过程质量是否存在问题。其控制程序如下: 根据抽样数据,画出直方控制图; 若图形符合正常正态分布,并满足质量要求,则说明质量在控制范围内; 若图形出现异常形状,如双峰型、平顶型、孤岛型等说明工序质量或生产过程存在质量问题; 进一步用排列图、因果分析图

17、、相关图、鱼骨刺图等寻找存在质量问题的原因; 分析质量原因,采取措施,保证质量控制在有效范围内。11.1 质量与工程造价质量与工程造价29 (2)控制图法)控制图法控制图如图11.3所示 :图图11.3 质量控制图质量控制图 (a)、()、(b)非理想受控图;()非理想受控图;(c)理想受控图)理想受控图11.1 质量与工程造价质量与工程造价30 控制程序如下: 根据已知抽样数据,制作质量控制图,画出质量控制图的上限UCL(Upper Control Limit)、中限CL(Center Line)和下限LCL(Lower control limit); 在控制图上放点,以点是否在控制线内或点

18、的排列是否存在问题来判断工序或生产过程是否存在质量问题; 若样点跳出控制界线,或虽未跳出控制界线但在点的排列上有缺陷,则说明工序或生产过程存在质量问题;11.1 质量与工程造价质量与工程造价31 用排列图、因果分析图、相关图等进一步寻找质量原因; 找出质量原因后采取措施,重新再画控制图,使质量控制在有效范围内。11.1 质量与工程造价质量与工程造价32 11.2 工期工期与工程造价与工程造价11.2 工期与工程造价工期与工程造价33 11.2.1.1 工期的有关概念工期的有关概念(1)建设工期)建设工期建设工期,一般是指建设项目中构成固定资产的单项工程、单位工程从正式破土动工到按设计文件全部

19、建成即竣工验收交付使用所需的全部时间。建设工期同工程造价、工程质量一起被视为建设项目管理的三大目标,作为考核建设项目经济效益和社会效益的重要指标。 11.2.1 工期及其意义工期及其意义11.2 工期与工程造价工期与工程造价34 (2)合理建设工期)合理建设工期合理工期是指建设项目在正常的建设条件、合理的施工工艺和管理, 建设过程中对人力、 财力、物力资源合理有效地利用,使项目的投资方和各参建单位均获得满意的经济效益的工期。合理建设工期受拟建项目的地质勘探、厂址选择、设备选型与供应、工程质量、协作配合、生产准备等阶段性工作各种客观因素的制约。11.2 工期与工程造价工期与工程造价35 (3)定

20、额工期)定额工期定额工期是指在一定的经济和社会条件下,在一定时期内由建设行政主管部门制订并发布项目建设所消耗的时间标准。定额工期具有一定的法规性,对具体建设项目的建设工期确定具有指导意义,体现了合理建设工期,反映了一定时期国家、地区或部门不同建设项目的建设和管理水平。11.2 工期与工程造价工期与工程造价36 (4)合同工期)合同工期合同工期是指在定额工期的指导下,由工程建设的承发包双方根据项目建设的具体情况,经招标投标或协商一致后,在承包合同书中确认的建设工期。合同工期一经签订,对合同双方都具有强制性约束作用,受到国家合同法的保护和制约。11.2 工期与工程造价工期与工程造价37 (5)建设

21、周期)建设周期建设周期是指建设总规模与年度建设规模的比值。它反映国家、一个地区或行业完成建设总规模平均需要的时间,同时也反映建设速度与建设过程中人力、物力和财力集中的程度。作为考察投资效益的重要指标,可用总投资额与年度投资额表示,也可用项目总个数与年度竣工项目个数表示。11.2 工期与工程造价工期与工程造价38 11.2.1.2 工期的意义工期的意义(2 2)工期意味着效益)工期意味着效益(3 3)工期是制订国民经济计划的参考指标)工期是制订国民经济计划的参考指标(1 1)工期决定工程造价)工期决定工程造价11.2 工期与工程造价工期与工程造价39 由图11.4中工期与工程造价的关系曲线可以看

22、出,最优工期T0所对应的直接费与间接费之和最低。11.2.2 工期与工程造价的关系工期与工程造价的关系图图11.4 建建设设项项目目成成本本与与工工期期关关系系图图11.2 工期与工程造价工期与工程造价40 缩短工期对建设项目的影响可以归纳为以下几个方面:(1)增加工程造价)增加工程造价(2)提早发挥投资效益)提早发挥投资效益(3)对利息支付的影响)对利息支付的影响 对利息支付的影响包括两个方面,一是对建设期间利息支付的影响,另一方面是项目建成后利息支付的影响。 11.2 工期与工程造价工期与工程造价41 11.2.3.1 影响建设工期的主要因素影响建设工期的主要因素(1)内部因素)内部因素包

23、括建设项目的建设标准、功能、规模以及项目建设中采用相应的施工组织措施和施工技术方案等。不同项目有不同的特点,即使同类项目,由于建设规模、生产能力、工艺设备及流程、工程结构的不同,影响建设工期的因素也不同。内部因素主要反映在不同建设项目或相同项目不同建设规模、标准之间所存在的建设工期的差异。11.2.3 影响工期的因素及工期的优化影响工期的因素及工期的优化11.2 工期与工程造价工期与工程造价42 (2)外部因素)外部因素 建设地点的地质、气候等自然条件。 资源供应条件。主要指建设项目的资金、材料设备、劳动力、施工机械等的供应及其质量,供应条件受整个国民经济和建筑业发展的影响。 管理因素。建设项

24、目的实施涉及到计划、建设、财政等行政部门和业主、设计、施工、咨询等诸多单位,就建设工期或建设速度而言,体现了上述部门和单位的工作效率和协调配合能力。 11.2 工期与工程造价工期与工程造价43 11.2.3.2 建设工期的优化建设工期的优化在优化工期时要注意处理以下几个方面的问题:在优化工期时要注意处理以下几个方面的问题:(1)要充分考虑技术约束条件,不能违反客观的技术规律,应保证所确定的工期目标大于min。缩短工期不要只考虑施工阶段,还要考虑前期准备工作、设计阶、设备订货等多个阶段和环节,合理的进度计划和有效的进度控制显得更为重要。(2)要注意保证质量目标,绝不能因为加快进度而降低工程质量。

25、否则,可能造成返工、修补或留下工程隐患,既增加了投资又拖延了工期,欲速则不达。11.2 工期与工程造价工期与工程造价44 (3)要以整个建设项目的总目标来确定工期目标。对于大中型建设项目来说,有时某个单位工程或单项工程提早竣工并不能提早发挥整个建设项目的投资效益,这时缩短工期并无经济意义,反而增加投资。(4)如果确定的工期目标过短,施工单位的投标报价可能大幅度地高于业主预计的工程造价,这时业主就要重新考虑整体的投资目标。另外,进行工期优化还需要考虑劳动保护、施工安全等因素。11.2 工期与工程造价工期与工程造价45 11.3 安全环保文明安全环保文明施工与工程造价施工与工程造价11.3 安全环

26、保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价46 11.3.1.1 安全环保文明施工安全环保文明施工安全环保文明施工是将健康、安全和环境保护理念贯穿于工程项目施工和管理的全过程之中,目标是保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序,减轻施工材料、施工现场、施工条件对员工和公众健康的影响,在一定程度上避免爆破工作、化工原料的使用、火的使用以及施工操作不当产生的安全问题,减少施工过程中能源的消耗、土地资源的破坏、噪音污染、光污染以及对生态环境的破坏,从而促进工程项目建设与社会和环境的和谐发展。11.3.1 安全环保文明施工及其主要内容安全环保文明施工及其主要内容11.3 安全环保文明施工与工

27、程造价安全环保文明施工与工程造价47 11.3.1.2 安全环保文明施工的主要内容安全环保文明施工的主要内容( 1 )职职业业健健康康安安全全。 ( 2 )施施工工项项目目现现场场安安全全管管理理。 ( 3 )环环境境保保护护。 ( 4 )消消防防和和保保安安管管理理。 ( 5 )卫卫生生和和防防疫疫管管理理。 11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价48 11.3.2.1 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是使用系统的理论和方法来解决依靠人的可靠性和技术可靠性所不能解决的生产事故和劳动疾病问题,即从组织管理上来解决职业健康安全问题。 2001年

28、发布的GB/T 280012001职业健康安全管理体系规范,该体系覆盖了OHSAS 18001: 1999职业健康安全管理体系规范的所有内容并考虑了国际上有关职业健康安全管理体系的现有文件的技术内容。其总体结构如图11.5所示。11.3.2 职业健康安全管理体系和环境管理体系职业健康安全管理体系和环境管理体系11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价49 图图11.5职职业业健健康康安安全全管管理理体体系系总总体体结结构构图图11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价50 图图11.5职职业业健健康康安安全全管管理理体体系系总总体体结结构构图图11.3

29、安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价51 为适应现代职业健康安全的需要, OHSAS 18001: 1999职业健康安全管理体系规范在确定职业健康安全管理体系模式时,强调按系统理论管理职业健康安全以及其相关事务,以达到预防和减少生产事故和劳动疾病的目的。具体采用系统化的戴明环PDCA模型,即通过策划、行动、检查和改进四个环节构成一个动态循环并螺旋上升的系统化管理模式。 GB/T 280012001职业健康安全管理体系模式如图11.6所示。11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价52 职职业业健健康康安安全全方方针针/环境方针环境方针规划(策划)规划(策划)

30、实施与运行实施与运行检查和纠正措施检查和纠正措施管理评审管理评审持续改进持续改进图图11.6职业健康安全职业健康安全/环境管理体系运行模式环境管理体系运行模式11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价53 职业健康安全管理体系的基本内容由5个一级要素和17个二级要素构成。一级要素包括职业健康方针,策划,实施和运行,检查和纠正措施以及管理评审五项。二级要素包括职业健康安全方针,对危险安全辨识、风险评估和风险控制的策划,法规和其他要求,目标,职业健康安全管理方案,结构和职责、培训、意识和能力,协商和沟通,文件,文件和资料控制,运行控制,应急准备和响应,绩效测量和监视,事故、事件

31、、不符合、纠正和预防措施,记录和记录管理,审核,管理评审17项。11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价54 11.3.2.2 环境管理体系环境管理体系对于环境管理体系而言,国际标准化组织ISO在原系列标准的基础上,于2004年又推出了ISO14000-2004。同年,我国将其转换为国家标准GBT/T 24000系列标准,以此来规范企业和社会团体等所有组织的环境表现,使之与社会经济发展相适应,改善生态环境质量,减少各项活动所造成的环境污染,节约能源,促进我国经济的可持续发展。其中环境管理体系规范及使用指南(GBT/T 24001-2004)的总体结构如图11.7所示。 1

32、1.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价55 图图11.7环环境境管管理理体体系系规规范范及及使使用用指指南南总总体体结结构构图图11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价56 图图11.7环境管理体系规范及使用指南环境管理体系规范及使用指南总体结构图总体结构图11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价57 11.3.3.1 安全文明施工费的内容及构成安全文明施工费的内容及构成安全防护、文明施工措施费,即“安全文明施工费”,是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产

33、条件和作业环境所需要的费用。在建筑安装工程费用项目组成中,建筑工程安全文明施工费用是措施费的一项,它由安全措施费、文明施工费、临时设施费以及环境保护费等四部分构成,见表11.1所示。11.3.3 安全文明施工费安全文明施工费11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价58 表表11.1 建建设设工工程程安安全全防防护护、文文明明施施工工措措施施项项目目清清单单11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价59 表表11.1 建建设设工工程程安安全全防防护护、文文明明施施工工措措施施项项目目清清单单11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价6

34、0 表表11.1 建建设设工工程程安安全全防防护护、文文明明施施工工措措施施项项目目清清单单11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价61 表表11.1 建设工程安全防护、文明施工措施项目清单建设工程安全防护、文明施工措施项目清单11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价62 (1)安全措施费)安全措施费 安全资料的编制、安全警示标志的购置及宣传栏的设置; “三宝”、“四口”、“五临边”、水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用; 施工安全用电的费用,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施; 起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电

35、梯的安全防护措施(含警示标志)费用及卸料平台的临边防护、层间安全门的防护棚等设施费用; 建筑工地起重机械的检验检测费用;11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价63 施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用; 施工现场安全防护通道的费用; 工人的防护用品、用具购置费用; 消防设施与消防器材的配置费用; 电气保护、安全照明设施费;11 其他安全防护措施费用。11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价64 (2)文明施工费用)文明施工费用 大门、五板一图、工人胸卡、企业标识的费用; 围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰费用;现场厕所便槽

36、刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用,建筑物内临时便溺设施费用;施工现场其他临时设施的装饰装修、美化措施费用; 现场生活卫生设施费用;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用;生活用洁净燃料费用;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用; 施工现场操作场地的硬化费用; 现场污染源的控制、建筑垃圾及生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用;市政工程防扬尘洒水费用;11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价65 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用; 现场绿化费用、治安综合治理费用、现场电子监控设备费用; 现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用;

37、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用; 现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用;11 其他文明施工措施费用。11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价66 (3)临时措施费用)临时措施费用 施工现场采用彩色、定型钢板,砖、砼砌块等围挡的安砌、维修、拆除费或摊销费; 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销的费用;如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等; 施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销的费用。如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等; 施工现场规定范围内临时简易道

38、路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除的费用;其他临时设施费搭设、维修、拆除或摊销的费用。11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价67 11.3.3.2 安全文明施工费使用的强制规定安全文明施工费使用的强制规定根据国家安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法规所制定的建设工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定,是将安全防护、文明施工措施费纳入国家强制性标准管理范围,其费用标准不予竞争。同时,采用工程量清单计价的建设工程项目,建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)还规定措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定费用标准计

39、价,招标人不得要求投标人对该项目进行优惠,投标人也不得将该项目费用参与市场竞争。11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价68 一般来讲,如果用于安全环保文明施工的费用过少,则无法完全落实用于保护人员安全和环境的相关措施,无法营造有利于施工的作业环境、卫生环境和工作秩序。小则影响施工质量和施工进度,不能按时完成施工任务;大则可能出现重大事故,造成人员和财产的损失。 11.3.4 安全环保文明施工与工程造价的关系安全环保文明施工与工程造价的关系11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价69 如果加大投入用于安全环保文明施工的费用,在经费完全用于安全环保文明

40、施工和有效管理的情况下,则可以进一步规范场容建设,保持建设现场清洁卫生,有利于保证人员的身体健康和人身安全,在一定程度上也可以促进工程建设的科学组织施工,提高工程项目的质量和提前完成工期;同时,也可以减轻工程建设对周边环境的破坏,减少大气污染物、水污染物以及固体废物的排放,控制施工噪音的产生,从而最小化工程建设对居民的影响,改变工程建设长久负外部性的形象,能够为工程建设顺利完工创造良好的外部环境。11.3 安全环保文明施工与工程造价安全环保文明施工与工程造价70 11.4 变更与索赔变更与索赔11.4 变更与索赔变更与索赔71 11.4.1.1 工程变更的概念及产生的原因工程变更的概念及产生的

41、原因工程变更包括工程量变更、工程项目的变更工程量变更、工程项目的变更(如发包人提出增加或者删减原项目内容)、进度计进度计划的变更、施工条件的变更划的变更、施工条件的变更等。 11.4.1 工程变更工程变更11.4 变更与索赔变更与索赔72 如果按照变更的原因划分,变更的种类可以分为:发包人的变更指令(包括发包人对工程有了新的要求、发包人修改项目计划、发包人削减预算、发包人对项目进度有了新的要求等);由于设计错误,必须对设计图纸作修改;由于新技术和知识的产生,有必要改变原设计方案或实施计划;工程环境的变化;法律、法规或者政府对建设项目有了新的要求、新的规定等。 考虑到设计变更在工程变更中的重要性

42、,往往将工程变更分为设计变更设计变更和其他变更其他变更两大类。11.4 变更与索赔变更与索赔73 在工程项目的实施过程中,主要有来自业主对项目要求的修改、设计方由于业主要求的变化或施工现场环境变化、施工技术的要求而产生的设计变更。在施工过程中如果发生设计变更,将对施工进度产生很大的影响。因此,应尽量减少设计变更,如果必须对设计进行变更,必须严格按照国家的规定和合同约定的程序进行。合同履行中其他变更如发包人要求变更工程质量标准或发生其他实质性变更,应由双方协商解决。11.4 变更与索赔变更与索赔74 综上所述,工程变更的原因:一、主观原因一、主观原因 如勘测设计工作粗糙,导致在施工过程中发现许多

43、招标文件中没有考虑或者估算不准确的工程量,因而不得不改变施工项目或增减工程量;二、客观原因二、客观原因 如发生不可预见的事故、自然或社会原因引起的停工和工期拖延等,而导致工程变更。11.4 变更与索赔变更与索赔75 11.4.1.2 工程变更的处理程序工程变更的处理程序(1)工程变更的确认)工程变更的确认提出工程变更提出工程变更分析变更对项目目标的影响分析变更对项目目标的影响分析有关的合同条款、会议纪要和通信记录分析有关的合同条款、会议纪要和通信记录初步确定处理变更所需要的费用、时间和质量要求初步确定处理变更所需要的费用、时间和质量要求确认工程变更确认工程变更承包人实施、完成工程变更承包人实施

44、、完成工程变更图图11.8 工程变更的提出与确认工程变更的提出与确认11.4 变更与索赔变更与索赔76 (2)工程变更的处理原则)工程变更的处理原则 如果工程项目出现了必须变更的情况,应当尽快变更。变更早,损失小。如果工程变更是不可避免,不论是停止施工等待变更指令,还是继续施工,无疑都会增加损失。 工程变更发生后,应当尽快落实变更。工程变更指令一旦发出,就应当全面修改各种相关的文件,迅速落实指令。 对工程变更的影响作深入分析。对变更大的项目应坚持先算后变的原则,即不得突破标准,造价不得超过批准的限额。11.4 变更与索赔变更与索赔77 (3)工程变更的处理程序)工程变更的处理程序 设计变更的处

45、理程序设计变更的处理程序。从合同管理的角度看,无论什么原因导致的设计变更,都可以分为发包人原发包人原因对原设计进行变更和承包人原因对原设计进行变因对原设计进行变更和承包人原因对原设计进行变更更两种情况。a. 发包人原因对原设计进行变更发包人原因对原设计进行变更施工过程中发包人如果需要对原工程设计进行变更,应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。 能够构成设计变更的事项包括:增减合同中约定的工程量;更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;改变有关工程的施工顺序和时间;其他有关工程变更需要的附加工作。11.4 变更与索赔变更与索赔78 b. 承包人原因对原设计进行变更承包人原因对原设

46、计进行变更施工中承包人应当严格按照图纸施工,不得随意变更设计。施工过程中承包人提出的合理化建议若涉及到对工程设计图纸或者施工组织设计的更改以及对设备、原材料的更换,必须经工程师同意。工程师同意变更后,还须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由原设计单位提供相应的工程变更图纸和说明。承包人未经工程师同意不得擅自换用或更改,否则要承担由此而发生的一切费用,赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。11.4 变更与索赔变更与索赔79 其他变更的处理程序其他变更的处理程序。从合同管理角度看,除设计变更外,凡是能够导致合同内容变更的都属于其他变更。如双方对工期要求的变化、双方对工程质量要求的变化

47、、施工条件和环境的变化引起的施工机械和材料的变化等。这些其他变更的处理,首先应当由一方提出,与对方协商一致签署补充协议后,方可进行变更。11.4 变更与索赔变更与索赔80 11.4.1.3 工程变更估价工程变更估价(1)工程变更价的确定程序)工程变更价的确定程序承包人在工程变更确定后14天内,向监理人提交变更报价价书,并附必要的施工方法说明和有关图纸。监理人收到变更报价书后的14天内根据变更估价原则,商定或确定变更价格。11.4 变更与索赔变更与索赔81 (2)工程变更估价的处理原则)工程变更估价的处理原则 已标价清单中有适用于变更工作子目的,采用该子目单价。 已标价清单中无适用于变更工作子目

48、但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由发承包双方商定或确定变更工作的单价。 已标价清单中无适用或类似子目的单价,由发承包双方按照“成本+利润”的原则商定或确定变更工作的单价。 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,引起措施项目发生变化造成施工组织设计或施工方案变更的,原措施费中已有的措施项目,按原措施费的组价方法调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整。11.4 变更与索赔变更与索赔82 11.4.1.4 FIDICFIDIC合同条件下的工程变更合同条件下的工程变更(1)工程变更的范围)工程变更的范围 合同中工程量的改变。 工作

49、质量或其他特性的变更。 工程任何部分标高、基线、位置和尺寸的改变无疑会增加或者减少工程量,因此也属于工程变更。 删减任何合同约定的工程量。 新增工程应按单独合同对待。 改变原定的施工顺序或时间安排。 11.4 变更与索赔变更与索赔83 (2)变更程序)变更程序颁发工程接收证书前的任何时间,工程师可以通过发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。 指示变更指示变更。工程师在业主授权范围内根据施工现场的实际情况,在确属需要时有权发布变更指示。指示的内容应包括详细的变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关部门文件图纸,以及变更处理的原则。11.4 变更与索赔变更与索赔84

50、 要求承包商递交建议书后再确定的变更其程序为:a. 工程师将计划变更事项通知承包商,并要求他递交实施变更的建议书。b. 承包商应尽快予以答复。c. 工程师做出是否变更的决定,尽快通知承包商说明批准与否或提出意见。d. 承包商在等待答复期间,不应延误任何工作。e. 工程师发出每一项实施变更的指示,应要求承包商记录支出的费用。f. 承包商提出的变更建议书,只是作为工程师决定是否实施变更的参考。 11.4 变更与索赔变更与索赔85 (3)工程变更估价)工程变更估价 工程变更估价的原则工程变更估价的原则。 计算变更工程应采用的费率或价格,可分为三种情况:a. 变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价

51、或价格,应以该单价计算变更工程费用。实施变更工作未引起工程施工组织和施工方法发生实质性变动,不应调整该项目的单价。b. 工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格。c. 变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的单价或价格,应按照与合同单价水平相一致的原则,确定新的单价或价格。任何一方不能以工程量表中没有此项价格为借口,将变更工作的单价定得过高或过低。11.4 变更与索赔变更与索赔86 可以调整合同工作单价的原则可以调整合同工作单价的原则。具备以下条件时,允许对某一项工作规定的单价或价格加以调整:a. 此项工作实际测量

52、的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;b. 工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款额的0.01;c. 由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1。d. 删减原定工作后对承包商的补偿。 11.4 变更与索赔变更与索赔87 (4)承包商申请的变更)承包商申请的变更 承包商提出变更建议承包商提出变更建议。承包商可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能:a. 加速完工;b. 降低业主实施、维护或运行工程的费用;c. 对业主而言能提高竣工工程的效率或价值;d. 为业主带来其他利益。 承包商应自费编制此类建议书。承包商

53、应自费编制此类建议书。11.4 变更与索赔变更与索赔88 如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变,通用条件的条款规定如果双方没有其他协议,承包商应设计该部分工程。如果他不具备设计资质,也可以委托有资质单位进行分包。变更的设计工作应按合同规定承包商负责设计的规定执行,包括:a. 承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件;b. 承包商的文件必须符合规范和图纸的要求;c. 承包商应对该部分工程负责,并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的;d. 在开始竣工检验之前,承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册。11.4 变

54、更与索赔变更与索赔89 接受变更建议的估价接受变更建议的估价。如果此改变造成该部分工程的合同的价值减少,工程师应与承包商商定或决定一笔费用,并将之加入合同价格。这笔费用应是以下金额差额的一半(50%):合同价的减少由此改变造成的合同价值的减少,不包括依据后续法规变化做出的调整和因物价浮动调价所作的调整;以及变更对使用功能的影响考虑到质量、预期寿命或运行效率的降低,对业主而言已变更工作价值上的减少(如有时)。如果降低工程功能的价值大于减少合同价格对业主的好处,则没有该笔奖励费用。11.4 变更与索赔变更与索赔90 (5)按照计日工作实施的变更)按照计日工作实施的变更对于一些小的或附带性的工作,

55、工程师可以指示按计日工作实施变更。这时,工作应当按照包括在合同中的计日工作计划表进行估价。在为工作订购货物前,承包商应向工程师提交报价单。当申请支付时,承包商应向工程师提交各种货物的发票、凭证,以及账单或收据。除计日工作计划表中规定不应支付的任何项目外,承包商应当向工程师提交每日的精确报表,一式两份,报表应当包括前一工作日中使用的各项资源的详细资料。 11.4 变更与索赔变更与索赔91 11.4.2.1 工程索赔的概念及产生的原因工程索赔的概念及产生的原因(1)基本概念)基本概念工程索赔是指在工程承包合同履行中,并非自己的过错,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或出现应当由对方承担的风

56、险而遭受损失时,向另一方提出经济补偿和时间补偿要求的行为。 11.4.2 工程索赔的处理原则与程序工程索赔的处理原则与程序11.4 变更与索赔变更与索赔92 通常情况下,索赔可以概括为以下3个方面的内容: 一方违约使另一方蒙受损失,受损方向对方提出赔偿损失的要求; 施工中发生应由业主承担的特殊风险或遇到不利自然条件等情况,使承包人蒙受较大损失而向业主提出补偿损失要求; 承包商应获得的正当利益,由于没能及时得到工程师的确认和业主应给予的支付,而以正式函件向业主索赔。11.4 变更与索赔变更与索赔93 (2)工程索赔的分类)工程索赔的分类 按所订立的合同类型可以将索赔分为合同中明示的索赔和合同中默

57、示的索赔。a. 合同中明示的索赔合同中明示的索赔。是指索赔涉及的内容在该工程项目的合同文件中有文字依据,发包人或承包人可以据此提出索赔要求,并取得经济补偿。这些在合同文件中有明文规定的合同条款,称为明示条款。 11.4 变更与索赔变更与索赔94 b. 合同中默示的索赔合同中默示的索赔。指索赔涉及的内容虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述,但可以根据该合同的某些条款的含义,推论出承包人有索赔权。这种有经济补偿含义的条款,在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”。 11.4 变更与索赔变更与索赔95 按索赔要求和目的可以将工程索赔分为工期索赔和费用索赔。a. 工期索赔工期索赔

58、。指由于非承包人的原因而导致施工进程延误,要求主业批准顺延合同工期的索赔。b. 费用索赔费用索赔。由于施工条件的改变导致承包人开支增加,要求业主对超出计划成本的附加开支给予补偿,以挽回不应由承包人承担的经济损失。费用索赔的目的是要求经济补偿,通常表现为要求调整合同价格。11.4 变更与索赔变更与索赔96 按索赔事件的起因划分:工工期期延延误误索索赔赔工工程程变变更更索索赔赔工工程程加加速速索索赔赔工工程程被被迫迫终终止止索索赔赔意意外外风风险险和和不不可可预预见见因因素素索索赔赔其其他他索索赔赔11.4 变更与索赔变更与索赔97 按索赔的处理方式可以将索赔分为单项索赔单项索赔和总索赔总索赔

59、。a. 单项索赔单项索赔是指一事一索赔的方式,即在工程实施过程中每一件事项索赔发生后,立即进行索赔,要求单项解决支付。单项索赔一般原因简单,责任单一,解决比较容易,它避免了多项索赔的相互影响和制约。b. 总索赔总索赔,又称为一揽子索赔或综合索赔。即对整个工程项目实施中所发生的数起索赔事项,在工程竣工前,综合在一起进行的索赔。 11.4 变更与索赔变更与索赔98 (3)索赔产生的原因)索赔产生的原因 工程项目的主要特点工程项目的主要特点。现代工程项目的特点是投资大、工程量大、结构复杂、技术和质量要求高、工期长。工程本身和工程环境有许多不确定性,它们在实施过程中会有很大的变化。如货币的贬值、地质条

60、件的变化、自然条件的变化等,它们直接影响工程设计和计划,从而影响工期和成本。11.4 变更与索赔变更与索赔99 当事人违约当事人违约。通常表现为一方不能按照合同约定履行自己的义务。发包人违约主要表现为未按照合同约定的期限为承包人提供合同约定的施工条件和一定数额的付款等。工程师未能按照合同约定及时发出图纸、指令等也视为发包人违约。承包人违约的表现主要是没有按照合同约定的期限、质量完成施工,或由于不当行为给发包人造成其他损害。 11.4 变更与索赔变更与索赔100 发包人违约导致的索赔。在世界银行货款的某项目中,采用FIDIC合同条件,合同规定发包人为承包人提供三级路面标准的现场公路。由于发包

61、人选定的工程局在修路中存在问题,现场交通道路在相当一段时间内未达到合同标准。承包人的车辆只能在路面块石垫层上行使,造成轮胎严重超常磨损,承包人提出索赔。工程师批准了对208条轮胎及其他零配件的费用补偿,共计1900万日元。例例11.111.4 变更与索赔变更与索赔101 不可抗力事件不可抗力事件。可以分为社会事件和自然事件。社会事件主要包括国家政策、法令、法律的变更,战争、罢工等。自然事件则是指不利的客观障碍和自然条件,在工程项目施工过程中遇到了经现场调查无法发现、业主提供的资料中也没有提到的、无法预料的情况,如地质断层、地下水等。11.4 变更与索赔变更与索赔102 不利自然条件导致的索

62、赔。某港口工程在施工过程中,承包人在某一部位遇到了比合同标明的更多、更加坚硬的岩石,开挖工作变得更加困难,工期拖延了6个月。这种情况就是承包人遇到了与原合同规定不同的、无法预料的不利自然条件,工程师应给予证明,发包人应当给予工期延长及相应的额外费用补偿。例例11.211.4 变更与索赔变更与索赔103 合同缺陷合同缺陷。表现为合同文件规定的不严谨甚至先后矛盾,合同中的遗漏或错误。双方对合同理解的差异,常会对合同的权利和义务的范围、界限的划定不一致,导致合同争执,而引起索赔事件的发生。 合同变更合同变更。主要有施工图设计变更、施工方法变更、合同其他规定变更、追加或者取消某些工作等。 工程师指令

63、工程师指令。如工程师指令承包人更换某些材料、进行某项工作、加速施工、采取某些施工措施等。11.4 变更与索赔变更与索赔104 11.4.2.2 工程索赔工程索赔的处理原则(1)索赔必须以合同为依据。)索赔必须以合同为依据。 (3)加强事前控制,减少工程索赔。)加强事前控制,减少工程索赔。 (2)及时、合理地处理索赔。)及时、合理地处理索赔。 11.4 变更与索赔变更与索赔105 11.4.2.3 我国工程索赔的程序我国工程索赔的程序(1)索赔事件发生28天内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后28天内,承包人应向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资

64、料。 (3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,在28天内审核承包人的索赔申请并要应及时给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。 11.4 变更与索赔变更与索赔106 (4)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向通知,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。(5)工程师与承包人协商。 (6)发包人审批工程师的索赔处理证明。 (7)承包人同意最终的索赔决定,这一索赔事件即告结束。 11.4 变更与索赔变更与索赔107 图图11.9 我国工程索赔的程序我国工程索赔的程序 11.4 变更与索赔变更与索赔108 图图11.9 我我国国

65、工工程程索索赔赔的的程程序序 11.4 变更与索赔变更与索赔109 114.2.4 FIDICFIDIC合同条件规定的工程索赔程序合同条件规定的工程索赔程序FIDICFIDIC合同条件只对承包商的索赔做出了以下规定:(1)承包商向工程师发出索赔通知。如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长和(或)任何追加付款,承包人应当向工程师发出索赔通知,说明的事件或情况。同样应在该事件或情况出现后28天内发出。11.4 变更与索赔变更与索赔110 (2)承包人递交索赔报告。承包人察觉或者应当察觉该事件或情况后42天内,或在承包人建议并经工程师认可的其他期限内,向工程师递交一份充分详细的索赔报告。包括索赔的

66、证据、要求延长的时间和(或)追加付款计算的全部资料。如果引起索赔的事件具有连续性,则:上述索赔报告被视为中间的;承包人还应当按月递交进一步的中间索赔报告,说明累计索赔延误时间和(或)金额,以及所有可能的合理要求的详细资料;承包商应当在索赔的事件或者情况产生影响结束后28天内,或在承包商建议并经工程师认可的其他期限内,递交一份最终索赔报告。11.4 变更与索赔变更与索赔111 (3)承包商未及时向工程师发出索赔通知。若承包商未能在上述规定的28天期限内发出索赔通知,则竣工时间不得延长,也无权获得追加付款,同时应免除业主有关该索赔的全部责任。(4)工程师的答复。工程师应在收到承包人索赔报告或对过去

67、索赔的任何进一步证明资料后42天内,或在工程师建议并经承包人认可的其他期限内,对索赔做出回应,商定或者确定应给予竣工时间的延长期及承包人有权得到的追加付款。表明批准、或不批准、或不批准并附具体意见。11.4 变更与索赔变更与索赔112 11.4.3.1 工程索赔依据工程索赔依据(1)招标文件、施工合同文本及附件,其他各种签约(如备忘录、修正案等),经业主认可的工程实施计划、各种工程图纸(包括图纸修改指令)、技术规范等。承包人的报价文件,包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料等。这些索赔证据可在索赔报告中直接引用。11.4.3 工程索赔的依据及索赔报告的内容工程索赔的依据及索赔报告的内容11.

68、4 变更与索赔变更与索赔113 (2)来往信件及各种会谈纪要。例如业主的变更指令、信件、通知。在合同履行过程中,业主、监理工程师和承包人定期或不定期的会谈所做出的决议或决定,是对合同的进一步补充,应作为合同的组成部分。一般会谈或谈话的纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。(3)施工进度计划和实际施工的进度记录。总进度计划、开工后的具体进度安排是索赔的重要证据。11.4 变更与索赔变更与索赔114 (4)施工现场的有关文件。如施工日志、施工纪录、备忘录、各种签证及各种工程统计资料,如周报、旬报、月报等,还有工程照片。(5)气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告,工程中送停水、送停电、道

69、路开通和封闭的记录和证明。(6)建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场、使用方面的纪录、凭证和报表等。(7)国家有关政策、法令、法律文件,官方的物价指数、工资指数,各种会计核算资料,只需引用文件号、条款号即可,在报告后附上复印件。 11.4 变更与索赔变更与索赔115 11.4.3.2 索赔报告及内容索赔报告及内容索赔报告是向对方提出索赔要求的书面文件,是承包人对索赔事件的处理结果,也是业主审议承包人索赔请求的主要依据。它的具体内容,将随着索赔事件的性质和特点而有所不同。索赔报告应充满说服力、合情合理、有理有据,逻辑性强,能说服工程师、业主、调解人、仲裁人,同时又应该是具有法律效力的正规书面文

70、件。一个完整的索赔报告应包括以下四个方面的内容:11.4 变更与索赔变更与索赔116 (1)总论部分)总论部分。主要包括:序言;索赔事件概述;索赔要求;索赔报告编写及审核人员名单。(2)根据部分)根据部分。该部分即索赔理由,主要是说明承包人具有的索赔权利,索赔根据主要来自该工程项目的合同文件,并参照有关法律规定。该部分中施工单位可以直接引用合同中的具体条款,说明自己理应获得经济补偿或工期延长,这是索赔能否成立的关键。11.4 变更与索赔变更与索赔117 (3)计算部分)计算部分。承包人的索赔要求都会表现为一定的具体索赔款额,计算时,施工单位必须阐明索赔款的要求总额;各项索赔款的计算过程,如额外

71、开支的人工费、材料费、管理费和利润损失;阐明各项开支的计算依据及证据资料,同时施工单位还应注意采用合适的计价方法。至于计算时采用哪一种计价方法,应根据索赔事件的特点及自己所掌握的证据资料等因素来选择。其次,还应注意每项开支款的合理性和相应的证据资料的名称及编号。11.4 变更与索赔变更与索赔118 (4)证据部分)证据部分。包括该索赔事件所涉及的一切证据资料,以及对这些证据的详细说明,证据是索赔报告的重要组成部分,没有翔实可靠的证据,索赔是不能成功的。应注意引用确凿的证据和有效力的证据。对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如,有关的纪录、协议、纪要必须是双方签署的;工程中的重大事件、特

72、殊情况的纪录、统计必须由工程师签证认可。11.4 变更与索赔变更与索赔119 11.4.3.3 索赔费用的计算索赔费用的计算(1)索赔费用的组成)索赔费用的组成 人人工工费费 设设备备费费 材材料料费费 保保函函手手续续费费 贷贷款款利利息息 利利润润 管管理理费费 11.4 变更与索赔变更与索赔120 表表11.2 可以合理补偿承包人索赔的条款表可以合理补偿承包人索赔的条款表11.4 变更与索赔变更与索赔121 (2)常用的索赔费用计算方法 分项法 总费用法 修正总费用法 11.4 变更与索赔变更与索赔122 分项法分项法是按照每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值,然后将各费

73、用项目的索赔值汇总,得到总索赔费用值。这种方法的索赔费用主要包括该项工程实施中所发生的额外人工费用、材料费、施工机械使用费、间接费和利润等。索赔的依据是承包人为某项索赔事件所支付的实际开支,所以施工过程中对第一手资料的收集整理就显得非常重要。计算时注意不要遗漏费用项目。11.4 变更与索赔变更与索赔123 总费用法总费用法。又称总成本法,是指当发生多起索赔事件后,重新计算出该工程的实际总费用,再从中减去投标报价时的估算总费用,得出索赔值。具体计算公式是: 此方法适用于施工中受到严重干扰,使多个索赔事件混杂在一起,导致难以准确地进行分项纪录和收集资料,也不容易分项计算出具体的损失费用的索赔。需

74、要注意的是承包人投标报价是合理的,能反映实际情况。同时还必须出具详实的证据,证明其索赔金额的合理性。11.4 变更与索赔变更与索赔124 修正的总费用法修正的总费用法。这种方法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不确定和不合理的可能因素,对总费用进行相应的调整和修改,使其更加合理。修正时只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失,能相当准确地反映出实际增加的费用。计算公式如下:11.4 变更与索赔变更与索赔125 11.4.3.4 工期索赔的计算工期索赔的计算工期索赔的计算主要有网络图分析法网络图分析法和比例计算比例计算法法两种。(1) 网络图分析法是利用施工进度计划的网络图

75、,分析索赔事件对其关键线路的影响。如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以批准延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。11.4 变更与索赔变更与索赔126 (2)在实际工程中,干扰事件常常仅影响某些单项工程、单位工程,或分部分项工程的工期,要分析它们对总工期的影响,可以采用较简单的比例分析法。计算的公式为:对于已知部分工程的延期的时间:对于已知额外增加工程量的价格: (11.9) (11.8)11.4 变更与索赔变更与索赔127 在某工程原合同总价1000万元,总

76、工期为12个月,现业主指令增加某项附属工程,工程价90万元。试计算承包商应得到的工期索赔?例例11.311.4 变更与索赔变更与索赔128普通高等教育普通高等教育普通高等教育普通高等教育“ “十一五十一五十一五十一五” ”国家级规划教材国家级规划教材国家级规划教材国家级规划教材高职高专教育土建类专业系列教材高职高专教育土建类专业系列教材高职高专教育土建类专业系列教材高职高专教育土建类专业系列教材武汉理工大学出版社发行部http:/地 址:武汉市武昌珞狮路122号邮 编:430070电 话:027-87394412 87383695传 真:027-87397097 建设工程造价管理建设工程造价管理129

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 资格认证/考试 > 自考

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号