《建设工程设计合同常用版（3篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同常用版（3篇）.doc（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程设计合同常用版项目名称：_项目建设地点：_合同编号：_（由承接方编填）委托方：_承接方：_签订日期：_委托方（甲方）：_承接方（乙方）：_甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：_1.1中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例。1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：_序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明：_第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：_第四条乙方向甲方交付的设计文件：_第五条甲方应支付合同项目的设计费为_元（取费计
2、算标准详见表）。设计费的支付方法为：_5.1本合同生效后_天内，甲方支付设计费总额的2%，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）;5.2乙方提交_设计文件后天内，甲方支付设计费总额的_%，计_元。5.3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计_元。第六条双方责任6.1甲方责任：_6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条
3、件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不
4、审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。6.2乙方责任：_6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付
5、赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;6.2.5乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取_元咨询服务费;6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产
6、品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。第七条其他7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。7.5甲方
7、委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。7.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。7.1本合同双方签章后，在_日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止
8、。委托方单位名称：_ 承接方单位名称：_（盖章）（盖章）法定代表人：_ 法定代表人：_单位地址：_ 单位地址：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_银行帐号：_ 银行帐号：_签订合同代表（签字）：_ 签订合同代表（签字）：_建设工程设计合同常用版（二）甲方：xx市第中学（以下简称甲方）乙方：xx有限公司xx分公司（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限一、工程名称：xx市第中学建设工程二、工程地点：xx市第中学三、承包范围：xx市第中
9、学1块LED显示屏及4个监视器系统安装四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调六、质量等级：达到优良标准第二条工程承包方式一、工程承包方式为包工包料。第三条工程方案设计及变更一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方;若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。第四条工程期限一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常
10、进行。2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。4.不可抗力因素而延误工期。第五条工程造价及付款方式、时间一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00元，即贰万伍仟叁佰元整。二、付款方式、时间：1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的50%：即12650.00元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。第六条工程验收一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则，由此而发生的质量及
11、其它问题，乙方不承担责任。二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。第七条甲乙双方的责任一、甲方责任：1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。2、提前两天书面通知乙方开工时间。3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。二、乙方责任：1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办
12、事。2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿。6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑
13、物、装修、设备管线等不受损坏。8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期。9、负责做好本工程所有材料、设备的保管，在甲方验收系统前，材料及成品安全由乙方负责，损坏或丢失照价赔偿或更换。10、严格执行安全施工防护措施，施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责，自觉接受甲方监督，否则，引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。第八条违约责任一、如乙方延期交付工程，则每延迟一日，应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。二、如甲方延期付款，则每延迟一日，应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。三、施工方必须对工程质量负责，若工程一次验收通
14、不过，复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格，该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用，并按工程总价的20%向甲方支付违约金。四、甲乙双方应互负保密义务，任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料泄露给第三方。任何一方泄密，违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整，并赔偿非违约方因此所遭受之损失。五、甲乙双方任何一方有其它违约行为，应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金，并赔偿非违约方全部损失。第九条其它事项一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中，合同中非争议部分仍应继续履行。二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行，受影响一方
