劳务承包合同专业版(4篇).doc

上传人:壹****1 文档编号:563840223 上传时间:2022-11-26 格式:DOC 页数:23 大小:37.50KB
返回 下载 相关 举报
劳务承包合同专业版(4篇).doc_第1页
第1页 / 共23页
劳务承包合同专业版(4篇).doc_第2页
第2页 / 共23页
劳务承包合同专业版(4篇).doc_第3页
第3页 / 共23页
劳务承包合同专业版(4篇).doc_第4页
第4页 / 共23页
劳务承包合同专业版(4篇).doc_第5页
第5页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

《劳务承包合同专业版(4篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务承包合同专业版(4篇).doc(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、劳务承包合同专业版发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据中华人民共和国民法典和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商,就甲方投资控股的清镇_公司80万立方商品混凝土生产线及20万立方标准厂房场平工程内部劳务承包达成如下合同。一、工程概况(一)工程名称:清镇_公司80万立方商品混凝土生产线及20万立方标准厂房场平工程(二)工程地点:清镇站街经开_(三)工程内容:爆破、挖装(四)工程方量:此标段挖方总量约万立方米(以施工图纸红线范围内实际测量为准)。二、工程期限根据双方协商,工程期限自_年_月_

2、日起至_年_月_日止,共计日历天天。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、管理情况、施工检查等一切可影响工程施工进度的因素,除自然灾害等不可抗力因素外,出现其他因素工期甲、乙双方协商调整。三、工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。四、工程价款结算(一)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为(人民币元立方米,此价款为税后价,此价款包括爆破、挖装费。所有石料不分大小,随场装车,如甲方需要分类装车,费用另计。)(二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同测量后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和

3、说明书与实际不符,按实际签证结算。(三)施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式1、施工履约保证金和安全生产保证金:人民币万元整,乙方于合同签订后进场正常施工10个工作日向甲方支付万元。_年_月_日补万。2、保证金退还时间:乙方进场正常施工,并将所有施工人员的员工意外伤害险买齐后,即进场满一个月返还万元。第三个月退完保证金,乙方所交保证金,甲方需提供等同价值以上实物作为反担保,保证金退清后,乙方无条件返还担保实物。(四)付款方式及时间1、付款方式:采用银行转账支付。2、付款时间:乙方每月_日报进度完成工程量,经甲方审核后在次月_日内支付实际完成量的80%,从第2个月开始,每月支付实际完成量的1

4、00%,如甲方未按时付款超过_日,甲方应承担国家银行同期贷款利息的4倍计算给乙方,付款时间超过1个月乙方有权停工,甲方应承担停工中的一切人工、机械损失费用(人工每天按180元计算,挖掘机每天按1500元计算)。其他设备按市场租用价格计算。停工不能超过30个工作日,超过算甲方违约。直至甲乙双方款项清算为止。五、甲乙双方权利及义务(一)甲方权利及义务1、向乙方提供施工图纸。因甲方提供施工图纸,地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)。不详、不及时或与实际不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的停工或停工的实际损失。2、甲方派代表在工地进行技术交底、质量监督、检查、

5、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。3、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。4、工程变更:甲方应提前7天以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。5、工程完工后,甲方应组织专门人员在_日内进行验收。6、甲方向乙方提供炸材、油料,该材料款在乙方每月进度款中扣除,价格按物价部门定价执行。甲方负责办理爆破相关手续,乙方负责提供相关资质。乙方在爆破过程中所产生的震动波,造成周边的一切损失,由甲方全权负责,与乙方无关。7、乙方进场后由于甲方手续不齐或农民闹事等

6、原因造成停工,甲方承担一切损失费用。8、乙方爆破开采后,每月最低量万方以上,甲方无条件把石材转运出去,把场地开平,施工面留给乙方,不能正常施工并造成停工,一切损失费用由甲方承担。9、一切手续及青苗赔偿等与乙方无关。(二)乙方责任1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告。2、负责施工区域内的安全保护,制定相应的施工安全措施,承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工,按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责,乙方在施工现场和施工过程中对行人、过往车辆造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三

7、方人身伤害由乙方自行承担。3、对于施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应采取有效措施加以保护,费用由甲方承担,如造成损坏的,乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的,甲方将按照对方要求给予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除。4、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全、环保管理和安全生产规定。5、已完工工程未交付甲方之前,乙方负责成品保护工作,发生损失,乙方自费负责修理。6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市_市政管理,交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。7、全体施工人员必须严格遵守施工所

8、在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。8、乙方必须与项目管理人员密切配合,协调一致,如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。9、乙方施工中的电费由乙方自行承担。甲方负责将水、电接到施工场地。七、安全方面乙方进场时甲乙双方必须共同对工人加强安全教育,如发生安全事故由责任方负责,乙方对工人购买意外伤害保险,除保险赔偿外不足部分由甲方负责30%,乙方负责70%。八、违约责任(一)甲方违约1、甲乙双方合同签订后,如甲方下达开工通知令后因甲方原因致使乙方超过15个工作日无法进场的,甲方全额退还乙方所交的履约保

9、证金万元,并承担违约金万元给乙方,合同继续生效。2、乙方进场正常施工后,若甲方无任何正点理由,单方面终止合同,除全额返还乙方履约保证金及安全生产保证金万元外,并赔偿乙方损失万元。(二)乙方违约1、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,返工达到质量标准费用由乙方承担,标高正负15公分为达到质量标准。2、乙方违约后,另乙方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同。3、乙方必须安排具体人员常驻工地负责施工,连续_日不在工地或不为本工程服务的,每日罚款1000元。九、其他事项1、如遇政府政策性的停工及自然灾害影响工程工期及停工,甲乙双方互不再追究责任。2、因履行本合

10、同发生的一切争议,或合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由甲乙双方协商解决。双方协商不成时,双方约定采取下面方式逐级解决。(1)、调解;(2)、向_市仲裁委员会提请仲裁解决;(3)、依法向_市人民法院起诉。十、其他事项(一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行失效。(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。(三)本合同正本甲乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。十一、本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商,再根据本合同签订补充协议。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):

11、_年_月_日_年_月_日返劳务承包合同专业版(二)劳务承包合同发包方(甲方):承包方(乙方):兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:工作量清单。4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。6、质量要求:GB50210_2001建筑装饰装修工程质量验收规范、DB31/30_2003住宅装饰装修验收标准。7、工期要求:_年_月_日至_年_月_日。二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,

12、负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定:1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210_2001、

13、GB50303_2002、GB50242_2002、GB50327_2001等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定:1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。六、关于价款和结算的约定:1、双方商定本

14、工程合同承包价格元(人民币)。2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式:a、开工后_日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。d、竣工验收合格后,甲方付款20%元。e、余款5%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定:1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在

15、承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定:1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定:1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金_元。3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 模板/表格 > 财务表格

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号