《施工合同锦集十篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同锦集十篇（59页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、实用的施工合同锦集十篇 施工合同 篇1 发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法与中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中XX负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致，订立本合同。第一条 总则1、工程名称：中XX负二层地下停车场防水堵漏工程。2、工程地点：_市_区静宁XX298号3、分包内容及分包范围：负二层停车场南侧（即纵轴911之间，横轴GC之间）防水堵漏。4、防水工程施工的主要项目及要求：根据乙方所报的防水堵漏方案，具体详见中XX负二层防水堵漏施工方案。施工采用特配置和生产的XX凝、膨胀型浆液（即注浆堵漏），
2、达到不渗不漏的效果。第二条 分包方式乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。第三条 分包工期施工期：计划从_年_月_日至_年_月_日止。第四条 工程质量管理要求及工程质量验收1、乙方积极配合甲方监督检查，若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定，及时按甲方要求予以返工、返维修。2、工程验收依照国家现行颁布的工程施工及验收规范及_市有关质量验收标准。3、本工程完工后，由乙方以书面形式提请甲方验收，甲方在接到验收报告后一周之内组织验收，超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。第五条 甲方义务1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督，组织有关部门进
3、行竣工验收。2、按本合同约定，及时支付工程款项。第六条 乙方义务1、乙方由马XX同志为现场负责人，全面负责合同要求的各项工作。2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定，否则，甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚，如情节严重或屡犯不该的，甲方有权终止合同。3、凡乙方采购的材料必须为国家及_市相关规范、规定允许使用的材料。4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。5、乙方在施工自己范围内的工作时，必须保证其他公共设施及他人劳动成果，如造成破坏，应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责，甲方不承担任何责任，发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损
4、失，乙方负责赔偿。7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。第七条 工程价款计价标准及计价依据工程总造价：34925、00元（大写：叁万肆仟玖佰贰拾伍元整）第八条 结算及付款1、工程完工后，经甲方验收确定合格后，乙方将按照合同编制工程结算，上报甲方审核，根据本合同签订价格结算，完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%，工程验收合格_年后若无渗漏，再支付合同总造价的45%，剩余5%留作质保金，自工程验收之日起_年之后付清余款。2、乙方委托马XX与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作，每次付
5、款时，乙方须向甲方提供相应金额的_市建筑工程发票。第九条 违约责任1、合同双方必须严格履行合同义务，如一方违约，承担违约责任，并赔偿守约方一切损失。2、乙方不按相关规范标准施工，或出现重大质量事故，甲方有权停止乙方施工，由此造成的经济损失由乙方承担。3、乙方施工进度达不到合同要求，每拖延一天，承担总结算价的3%的违约金。4、乙方如有转包或分包工程行为，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。第十条 其它1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。2、合同履行中如发生争议，双方协商解决，无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。3、本合同双方签字（盖章）后生效。4、本合同一式肆份
6、，甲乙双方各执贰份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）根据中华人民共和国建筑法和建筑安装工程合同承包条例等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任，维护双方的合法权益，经双方协商签订如下协议：一、甲方1#4#转化中心地面现浇水磨石装饰工程，以包工包料（即普通白石子，普通水泥32.5级，塑料介条）的形式承包给乙方，单价34元/m2。二、工程地址位于聊城开发区 路东首，施工面积一期约15000m2，二期约30000m2，乙方自带机械，水磨石材料，所用32.5级普
7、通水泥必须提供出厂合格证。三、按照甲方要求，现浇水磨石的施工厚度为1.5cm，并用塑料介条介方，墙柱围边宽20cm，为暗红色，粗磨，细磨各一遍，在施工过程中，按照甲方的要求，结合现浇水磨石的施工规范操作施工，如违规操作，甲方有权要求整改。四、工程质量要求达合格，甲方负责协调水电、楼面上料事宜，费用从乙方工程款中扣除。磨出的泥浆排方，由甲方领导指定不远于每个建筑物十米左右位置，挖坑埋于地下。五、工程造价：一期工程约120XXm234元/m2=408000元六、甲方要求按工程形象进度进行付款，工程形象进度约50%时，拨付总造价的30%，工程形象进度约85%时，拨付总造价的60%。工程竣工后甲方35
8、日内组织验收。验收合格付款至总造价的95%，并留余款5%作为保修金，两年内付清，如验收不合格，甲方有权拒付剩余款项。七、签订本合同，乙方向甲方交纳伍仟元的履约保证金，乙方履约，甲方无息退还。甲方负责督检找平层的平整，以及找平层的空鼓现象，如乙方发现找平层不平整或有空鼓现象，申报甲方，甲方应责令找平层施工人员立即整改。尽量不影响乙方施工。八：工期：一个转化中心的找平层做完3天，确定平整度合理，无空鼓可以铺设介条介方为开工日期，至工程竣工，共50天工期，每拖延一天，罚款20XX元，在总造价款中扣除。确因刮风、下雨等自然灾害，以及乙方有充足的理由提出，经甲方领导签证认可，可顺延工期。（开工日期应明确
9、到 年 月 日，刮风、下雨不属于不可抗力，不能顺延工期）九、在施工过程中，乙方严格按甲方要求进行施工，如损坏甲方材料和责任事故，由乙方负经济损失，并立即修复完毕，否则负法律责任。十、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，款项付清合同止。甲方： 乙方：年 月 日 施工合同 篇3 工程名称：请填写工程名称 建设单位： 施工单位：签订时间： 签订地点：电力建设工程施工合同条件第一章 词语涵义及合同文件第一条 词语涵义 电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)，组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有
10、本条所赋予的涵义：一、发包方(简称甲方)：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理：受甲方委托、具备电力工程建设监理单位资质管理办法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管理办法规定的相应资质等级的设计单位。八、
11、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：协议条款约定具体内容的电力建设永久工程。十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建
12、设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 十六、竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或”施工方案”所确定的用以施工的场地。 十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造
13、成损害的自然灾害。二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 第二条 合同文件及解释顺序一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1.协议条款；2.合同条件；3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书； 4.招标承包工程的中标通知
14、书、投标书和招标文件； 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 7.构成合同一部分的其他文件。二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释)；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其他行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其他行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。 第四条 图纸 一、甲方在开工日期之前按协议条款约定的日
