《农村私人安置房买卖协议书电子版（九篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农村私人安置房买卖协议书电子版（九篇）（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、农村私人安置房买卖协议书电子版出卖人：受买人：根据_、中华人民共和国城市房地产管理法及其有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条：房屋基本情况。买受人自愿购买甲方开发的商品房，位于淄川经济开发区眉山，第_号楼_单元_室，该商品房用途为_，建筑面积为_平方米;辅房储藏室车库_单元_号，合同约定建筑面积为_平方米。（最终面积以产权登记面积为准）第二条：面积确认及面积差异处理。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准，并据实调整合同总价款。第三条：房屋计价方式及价款。1.该商品房按建筑面积计算，单价为每平方米_元，计价_元;辅房单价
2、为每平方米_元，计价_元。共计总房款为人民币_元整（￥：_）。2.水电无开户费，暖气开户费以供暖部门标准，望酿村村委负担20%。第四条：付款方式及期限。乙方按下列第_种方式按期付款。1.一次性付款乙方在_年_月_日前一次性付清该商品房的全部房款。共计人民币_元整（￥：_）。2.分期付款（1）_年_月_日前支付总房款的50%，共计人民币_元整。（2）该商品房封顶时再支付总房款40%，共计人民币_元整。（3）该商品房交付使用时再支付总房款10%，共计人民币_元整。3.其他款项付款时间_4.分期付款的时间（封顶、交付使用）界定以甲方的通知为准。第五条：乙方逾期付款的违约责任。乙方如未按本合同第五条规
3、定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究滞纳金。1.逾期超过十五天时，视为乙方单方解除本合同并自动放弃购房权，乙方按总房款的10%向甲方支付违约金;甲方有权将该房屋另行出售。3.购房客户在签订房屋销售合同后悔约的，已收取的房款将作为违约金被甲方没收。如乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之五的违约金。第六条：交付期限。本工程竣工日期为_年_月_日，甲方应当在_年_月_日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格的商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因，交付日期可予以顺延。1.受不可抗力
4、因素影响时;2.受国家及地方政府政策影响而导致工程停建或缓建时;3.其它经建筑部门认可的不可预见因素时;4.经规划部门批准的规划变更、设计单位同意设计变更导致工程延期;第七条：甲方逾期交付的违约责任。除本合同第七条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用，乙方有权按已付房款向甲方追究违约金，按本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付逾期已付款万分之五的违约金。第八条：交接。1.商品房竣工验收合格后，甲方届时通知乙方办理交付该商品房手续。2.若在合同期限内，乙方仍没按要求付清相应款项的，导致商品房不能办理交接，按乙方违约处理，可按本合
5、同第六条的规定向乙方追究违约责任。第九条：保修责任及期限。1.甲方严格按照建筑工程施工规范、质量标准施工，经建筑工程质量监督部门验收合格后交付使用。2.甲方在交房时需向乙方提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。3.甲方自商品房交付使用之日起，按照住宅质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任。但属于乙方未按住宅使用说明书的要求使用，从而造成意外损坏，维修费用由乙方承担，甲方可协助维修。第十条：基础设施、公共配套建筑交付时间的承诺。交房时达到水、电通的基本要求，必须保证客户的正常使用。第十一条：产权及使用权约定。1.乙方所购房屋交付使用后，产权等由经济开发区及望娘村委统一办理。2.该商品房交付使用后，
6、乙方按房地产产权登记机关和土地部门规定提交所有有关登记手续。所发生的费用由乙方承担。3.因乙方不能及时向甲方提_权登记手续及相关费用而导致房地产权属证书的办理延迟或不能办理，责任由乙方承担。第十二条：其他事项。1.本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，双方共同选定_机构进行_或依法向当地人民法院起诉。2.本合同生效后，甲乙双方任何一方在合同履行期间提出解除或终止合同时，责任方除负担对方实际经济损失外，另外负担合同总价款10%的违约金。3.本合同附件与本合同具有同等法律效力，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。4.本合同一式三份，甲、乙双方各执一份（望娘村委一份），
7、合同副本送有关部门备案，自双方签字、盖章后生效。双方义务履行完毕后自行终止。出卖人（签章）经办人：受买人（签章）：经办人：年_月_日农村私人安置房买卖协议书电子版（二）转让方：_（以下简称甲方）受让方：_（以下简称乙方）经甲乙双方协商,甲方愿将_期工程超迁安置卡搬安字（_）第_号安置房转让给乙方。一：转让价格：每平方_元,按实际平方计算。二：门窗.水电及光纤不计价.天然气费用由乙方负责。三：甲方尽可能在国土局交房前将户头转给乙方,经努力,实在转不了户头就形成买卖关系所产生的费用,按规定甲乙双方各承担自己的缴纳费用。四：付款方式：乙方在_年_月_日向甲方缴纳_元整,_月_日缴纳_元整,作为该房定
8、金。在_年_月_日低付房款、_元整,余款在交房时一次性付清。五：违约责任：乙方不能按本协议第四条按期履行付款,所缴纳_元定金作为违约金,赔偿给甲方.甲方在国土局交房后_月内未将该房交给乙方,甲方将乙方所缴纳_元定金退给乙方,并再赔偿_元违约金给乙方。六：本协议经甲乙双方签字生效。七：本协议一式四份,甲乙双方各两份。以上就是我和卖方签定的合同,此合同有见证人,合同上也有见证人的签字。甲方（签字）：_乙方（签字）：_日期：_年_月_日农村私人安置房买卖协议书电子版（三）甲方：_ 身份证号：_ 住址：_ 联系电话：_乙方：_ 身份证号：_ 住址：_ 联系电话：_根据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在
9、平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买位于_住宅回迁楼买卖事宜达成以下协议，双方共同信守执行。甲方在位于_有一套回迁房，具体房屋编号为：_室，建筑面积暂登记为_平方米。因目前该房暂不能到房地产管理处办理房屋所有权证手续，而甲方又急于对空闲住宅加以利用，经甲乙双方充分协商达成以下协议，具体内容如下：第一条甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。第二条房屋作价经过甲、乙双方协商，甲方同意乙方以人民币_元向甲方购买该回迁房。第三条付款方式双方可选择下列第种方式付款。1、乙方一次性付款给甲方，甲方在收到房款之后同时甲方将该房的拆迁补偿协议、进户证、身份证复印件等
10、所有回迁手续以及该房钥匙、房款收据等所有手续转交给乙方保管。2、房款乙方分_次付给甲方。第一次：_乙方于_年_月_日向甲方支付购房款人民币_元。同时甲方将该房的拆迁补偿协议、进户证、身份证复印件等所有回迁手续全部交给乙方保管。待开发商通知甲方可以到房地产管理处办理该房房屋所有权证时，甲方第一时间取得该房屋房屋所有产权后，甲方将该房屋所有权证交给乙方保管，待甲方无条件协助乙方将该房房屋所有权证过户到乙方名下，所有过户手续办完后，乙方将余下购房款人民币_元一次性付给甲方。第四条房屋过户事项1、本协议签订后，甲方要与开发商联系询问房产证登记办理进度，如果第一时间得知可以办理房产证，甲方必须及时出面与
11、乙方一同到房地产管理处办理该房房屋所有权证，甲乙双方必须一同办理。在甲方办理该房房屋所有权证时所发生的契税、印花税、营业税、个税、手续费、登记费等全部费用甲方自行承担。如果因甲方原因未能及时完全支付上述费用而造成此房过户延误，所产生后果由甲方承担。2、甲方取得房产房屋所有权证后，必须在_个工作日内与乙方一同到房地产管理处办理该房过户到乙方名下手续。此次过户所产生的全部费用由乙方承担。如甲方故意不协助的，导致增加过户手续费及税费的或不能过户到乙方名下，所有费用由甲方承担，并承担违约责任。3、乙方向甲方支付完全部房款后，该回迁房产权归乙方所有。双方应该共同遵守，甲方不得以任何理由反悔，不得再对该房
12、屋主张任何的权利。第五条违约责任1、甲方必须保证有权利出卖该房产，对该房享有完全所有权，其他人不得对该房有任何主张权利。甲方必须保证该房没有进行抵押、没有一房多卖的现象，甲方更不准将房屋另行转让给他人。如出现其他权利人对该房产主张权利，造成乙方损失的，均由甲方承担责任。如果因甲方原因导致该房无法办理过户至乙方名下，属甲方违约。乙方有权不买此房。甲方除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及有关费用外，还须支付乙方违约金人民币_元，双方买卖合同终止。2、如果乙方违约，甲方在扣除_元违约金后将其余_元房款退还乙方，双方买卖合同终止。第六条回迁手续甲方在_年_月_日本协议签订后，乙方接收该回迁房时，同时拿到张收据和一份拆迁房屋补偿安置协议书、进户证等手续。第七条本协议签字之日，甲方应将该房钥匙、收据、拆迁房屋补偿安置协议书、进户证等所有手续转交给乙方保管。将该协议交给乙方保管后出现丢失或者毁损，导致不能进行房产登记等后果由乙方完全负责。第八条争议解决在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。第九条本协议一式两份，甲乙双方各执行一份，各份具有同等法律效力。签订地点：_甲方：_ 乙方：_年_月_日_农村私人安置房买卖协议书
