《装饰工程分包合同例文（7篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰工程分包合同例文（7篇）（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装饰工程分包合同例文甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、山东省建筑市场管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围及内容：1.4承包方式：第二条合同工期2.1合同工期：本工程于_年日开工至_年第二条质量本工程质量等级为：合格工程，符合设计和验收规范要求。第三条合同价款计算约定第四条工程款支付：比例和时间4.1进入工地现场付第五条甲方工作5.1甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底，交底的内容为：a）本工程的质
2、量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标;b）涉及到甲方的现场施工的相关管理制度;c）与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;d）本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。5.2甲方代表按本合同的约定行使甲方代表的权力，履行甲方代表的职责。5.3甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工，全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。执行甲方制定的施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。5.4甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关的图纸会审和设计交底。5.5施工期间，协调乙方与其他单位关系。第六条乙方工
3、作6.1乙方应严格按施工图、施工方案和施工规范组织施工，确保工程质量、工期、安全与文明，按合同约定完成全部义务。6.2乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的各项工作。并负责施工现场安全保卫工作。6.3遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。6.4已完成工程在未交付业主之前，乙方负责成品保护工作，在此期间如发生损坏，乙方自费修复。6.5及时清理现场卫生。6.6乙方造成工程、财产和
4、人身伤害,全部由乙方承担责任及所发生的费用6.7自行办理当地施工人员暂住户口手续。第七条、违约责任因质量问题造成的一切责任由乙方承担，施工中人为的损坏造成的材料浪费由乙方承担，甲方不按时付款造成的工期延误及乙方的损失由甲方承担，工期延误每日按承包总价的5扣违约金。第八条、其他约定8.1服从甲方和建设方管理及有关规定8.2本工程报价已含人工费、机械费、耗材费、临设费、各种保险费、生活费、差旅费等各种费用。8.3本合同未尽事宜双方协商解决，如另定协议，在不影响工程进度的前提下，采取其他途径解决。8.4本合同正本两份，双方各执一份。8.5本合同甲、乙双方签字后生效。8.6本合同完成后自动终止。8.7
5、甲乙双方争议如述诸法律，解决地为济南市法院。甲方（签字）：乙方（签字）：_年_月_日装饰工程分包合同例文（二）发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例有关规定，甲、乙双方本着利益分享、风险共担的原则，通过友好协商，就本项工程建设有关事项，达成如下协议：第1条工程概况。1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5开工日期：本合同工程定于_年_月_日开工。竣工日期：本合同工程定于_年_月_日竣工。1.6质量等级：_。1.7合同价款：本合同工程承包造价为元。金额大写：_。第2条双方责任2.1甲方责任2.1.1甲方驻工地代表姓名：
6、_。2.1.2负责施工现场的协调管理，负责工程进度控制、质量监督工作。2.1.3负责与政府各部门、业主、总包的协调工作。2.1.4负责施工图纸、设计变更、工程洽商等联系确认工作。2.1.5负责组织编写施工组织设计或施工方案，并组织技术及安全交底。2.1.6负责工程质检、报验、验收等工作。2.1.7如果乙方工程质量、进度严重不满足业主或甲方要求，甲方有权单方终止合同。所造成的损失由乙方承担。2.2乙方责任2.2.1乙方驻工地代表姓名：_。2.2.2负责保质、保量、按期的进行施工，服从甲方经营、生产、技术、财务管理。遵守甲方对项目管理所制定的各项管理制度和各项程序。2.2.3负责协助甲方提供质检、
7、报验、验收等基础资料。2.2.4要加强质量意识，强化质量管理，严格按照国家规范及质量验收标准施工。凡达不到标准的返工费用，全部由乙方自行承担。2.2.5严格按照北京市施工现场安全、文明施工规定的要求施工，2.2.6负责施工现场的安全防火工作。2.2.7负责工程的成品保护工作。2.2.8负责甲供材料的装卸、施工现场的搬运等工作。2.2.9负责根据施工现场情况，有效、有序的调配劳动力，如出现劳动力短缺和窝工现象，责任由乙方承担。2.2.10乙方不得将本工程转包或分包。一旦发生，甲方有权单方终止合同，所造成的损失由乙方承担。第3条工期3.1对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
8、3.1.1重大设计变更;3.1.2一周内，非乙方原因停水、停电（地区限电除外）、停气造成停工累计超过8小时;3.1.3不可抗力;3.1.4甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。3.1.5非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额和计算方法：3.2因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方已部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任。第4条工程质量。4.1约定的工程质量等级：（优良、合格）。4.2违约责任。4.2.1达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。4.2.2因乙方原因达不到约定条件
9、，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。4.2.3因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出。第5条合同价款的调整。第6条费用计算和划分6.1人工单价元/工日;6.2各费用划分：详见附件;6.3工程量：由图纸和定额计算规则确定用工量及材料用量;6.5补充定额应报甲方确认，方可执行。第7条工程款支付。7.1本工程不支付工程预付款。7.2工程进度款按审定的月完成工作量支付。支付比例另定。第8条材料供应。8.1本工程项目装修的主要材料由甲方供应。包括：8.2乙方应严格执行甲方物资部门的各项管理规定。8.3如因使用不当或由于返工造成的材料超计划用量的，由
10、乙方承担。8.4辅助材料由乙方负责采购供应。乙方应按北京市相关规定选用环保型材料，当价格超出定额单价时，应报甲方确认，未经确认不得作为结算价格。其中主要辅材进场应提前通知甲方代表验收。第9条竣工决算。9.1工程结算办法：9.2工程经验收达到合同约定的质量标准后，按照施工合同签订的承包方式，及约定的工程结算办法，由双方进行工程竣工结算。第10条保修。10.1保修工作的实施，乙方将工程交付甲方的同时，与甲方签订工程保修合同。10.2本工程保修期为年，保修抵押金为工程结算金额的。在结算时扣除，待保修期满后按保修合同条款规定返还乙方。第11条合同生效与终止。11.1本合同自订立之日起生效。11.2乙方
11、收到工程竣工决算尾款、交付竣工工程，双方已签订工程保修合同，乙方向甲方支付保修抵押金后，本合同即告终止。11.3招标文件与本协议具有同等法律效力本协议未涉及的条款按招标文件执行，复述条款按本协议执行。第12条合同份数。12.1本合同正本份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。12.2本合同副本份。第13条补充条款。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日装饰工程分包合同例文（三）发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例有关规定，甲、乙双方本着利益分享、风险共担的原则，通过友好协商，就本项工
12、程建设有关事项，达成如下协议：第1条工程概况。1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5开工日期：本合同工程定于_年_月_日开工。竣工日期：本合同工程定于_年_月_日竣工。1.6质量等级：_。1.7合同价款：本合同工程承包造价为元。金额大写：_。第2条双方责任2.1甲方责任2.1.1甲方驻工地代表姓名：_。2.1.2负责施工现场的协调管理，负责工程进度控制、质量监督工作。2.1.3负责与政府各部门、业主、总包的协调工作。2.1.4负责施工图纸、设计变更、工程洽商等联系确认工作。2.1.5负责组织编写施工组织设计或施工方案，并组织技术及安全交底。2.1.6负责工程质检
13、、报验、验收等工作。2.1.7如果乙方工程质量、进度严重不满足业主或甲方要求，甲方有权单方终止合同。所造成的损失由乙方承担。2.2乙方责任2.2.1乙方驻工地代表姓名：_。2.2.2负责保质、保量、按期的进行施工，服从甲方经营、生产、技术、财务管理。遵守甲方对项目管理所制定的各项管理制度和各项程序。2.2.3负责协助甲方提供质检、报验、验收等基础资料。2.2.4要加强质量意识，强化质量管理，严格按照国家规范及质量验收标准施工。凡达不到标准的返工费用，全部由乙方自行承担。2.2.5严格按照北京市施工现场安全、文明施工规定的要求施工，2.2.6负责施工现场的安全防火工作。2.2.7负责工程的成品保
14、护工作。2.2.8负责甲供材料的装卸、施工现场的搬运等工作。2.2.9负责根据施工现场情况，有效、有序的调配劳动力，如出现劳动力短缺和窝工现象，责任由乙方承担。2.2.10乙方不得将本工程转包或分包。一旦发生，甲方有权单方终止合同，所造成的损失由乙方承担。第3条工期3.1对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。3.1.1重大设计变更;3.1.2一周内，非乙方原因停水、停电（地区限电除外）、停气造成停工累计超过8小时;3.1.3不可抗力;3.1.4甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。3.1.5非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额和计算方法：3.2因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方已部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任。第4条工程质量。4.1约定的工程质量等级：（优良、合格）。4.2违约责任。
