设备买卖及安装培训合同

《设备买卖及安装培训合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备买卖及安装培训合同（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、设备买卖及安装、培训合同（4）质保期内卖方收到买方维修要求后，应在3日内赶到买方现场并在5日内予以解决。否则，由于卖方的延误给买方造成的损失，应由卖方承担。每延迟1个日历日，卖方均应按照本合同总价的千分之五/日向买方支付违约金，超过5日卖方仍未完成的，买方有权解除合同，卖方除退换全部买方已支付款项外还应向买方承担货款总额20%的违约金。（5）因卖方原因致使产品不符合技术协议约定的标准，从而影响到买方工业生产的，买方有权解除合同并要求卖方退还全部合同价款同时支付合同价款20%的违约金，如买方选择要求卖方赔偿损失的卖方应当全额赔偿买方的损失。上述违约金不足以弥补买方由此所受到的损失的，卖方还应承担

2、不足部分的损害赔偿责任。前述买方受到的损失包括合同履行后可以获得的利益。违约金买方有权在未支付款项中优先扣除，不足部分卖方应当在3日内向买方缴纳，每延迟1个日历日，卖方均应按照本合同总价的千分之五/日向买方支付违约金。十一、不可抗力1、不可抗力的内容按我国有关法律条款规定执行。2、在合同签订后，由于不可抗力造成合同不能执行时，双方由此产生的损失，不得提出索赔要求。3、由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。4、一方遇不可抗力后，应在发生之日起7日内通知另一方，并出具国家公证机关签署的不可抗力事故证明书。十二、廉政责任买方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，

3、买方拒绝一切形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度、有违本合同规定、有违商业道德和职业道德的行为。买方请卖方给予监督、配合，并欢迎卖方如实反映可能出现的问题。举报投诉电话：18097507622，举报投诉信箱：jcsjszjky。卖方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，卖方不做任何形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度、有违本合同规定、有违商业道德和职业道德的尝试。如出现上述行为，卖方确认愿意承担买方可能采取的取消合同、终止执行、依法追索经济损失等措施所带来的一切后果，确认愿意赔偿买方的经济损失并对买方的措施和举动给予配合。十三、适用法律及争议解决方式1、本合同的订立、效力、解

4、释、履行和争议解决均适用中华人民共和国合同法及其他法律法规。2、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十四、其它约定事项1、卖方在设备到达买方时提供产品合格证、说明书、（进口材料应提供原产地进口材质报关单、材质单、复检单复印件）及技术资料等给买方。2、本合同中未尽事宜，由双方协商解决。3、买卖双方必须全面履行合同规定的义务和责任，不因法人或承办人变动而改变。4、招标文件、投标文件、开标一览表、合同条款的补充文件及协议为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。5、合同传真件、双方签署的来往文件及

5、电子邮件具有同等的法律效力。6、竖炉大水梁技术协议作为此合同的附件，如技术文件有与本合同冲突之处，以本合同和竖炉大水梁技术协议为准。十五、合同生效与终止1、本合同经买卖双方签署并加盖双方公司印章及骑缝章后生效。2、本合同有效期直至完成和实现合同文件全部条款及要求时为止。3、本合同的修改及补充需经双方协商一致并以书面形式进行。4、本合同一式陆份，买方执 肆 份，卖方执 贰 份。J精选推荐通风空调设备销售及安装施工合同协议条款20XX20XXXX有限公司发包方：20XXXX承包方：20XXXX依照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合同示

6、范文本（GF-91-0201），就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条 工程概况1.1. 工程名称：工程地点：工程内容：见工程项目一览表（附后）。承包范围：空调机组安装，风、水系统安装、系统调试。1.2. 工程性质（指基建、技改、合资等）：空调安装批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：1.3.定额工期总天数：天。1.4.开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于20XX年月日开工。竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工程为准）：本合同工程定于20XX年月日竣工。1.5.质量等级：合格1.6.合同价

7、款：单价及材料清单表（附后）本合同工程承包造价为元金额大写：1.7.设备质量要求技术标准、供方对质量负责条件和期限：设备质量符合奥克斯公司的制造及安装标准1.8.交（提）货地点和方式：工地1.9.包装标准、包装物的供应与回收：乙方承担第二条 合同文件及解释顺序除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：2.1. 协议条款；2.2. 合同条件；2.3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；2.4. 施工图纸：2.5. 按甲方提供的装饰平面图为依据的中央空调设计安装；2.6. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；2.7. 国家现行施工合同管理的规定。当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影

8、响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致时，按第三十条约定的办法解决。第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律3.1. 合同语言：本合同文件使用汉语。3.2. 使用法律规范：国家有关法律、法规和当地有关法规、规章对本合同有约束力。3.3. 适用标准、规范：按国家和当地3现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条 图纸4.1. 甲方提供图纸日期：4.2. 甲方提供图纸套数：4.3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：4.4. 工程竣工图：由乙方负责绘制，不再另行计费。第五条 甲方驻工地代表5.1.甲方驻工地代表姓名（任命书、委派书作为合同附件）：5.2.社会总监理工程师

9、姓名（如甲方委托监理时，总监理工程师的职责应在监理公司合同中明确，并将副本一份交乙方）：第六条 乙方驻工地代表（项目经理）。乙方驻工地代表姓名：第七条 甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求，一次或阶段完成以下工作：7.1.施工现场具备施工条件7.2.负责协调其他专业将施工安装所需水、电线路接至安装位置，并保证施工期间的需要。7.3.施工现场与公共道路的通道开通且满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。7.4.会审图纸和设计交底时间甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第三十一条执行。第八条 乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：8.1.提供计划、报表的名称及完成时间：20X

10、X年8.2.对施工安全保卫工作的要求。按工作需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。8.3.对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须遵守当地有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定。8.4.施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方不按合同约定完成上述工作时，造成工期延误，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第九条 进度计划9.1. 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：20XX年9.2. 甲方代表和总监理工程师确认的时间20XX年第

11、十条 延期开工乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未

12、能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因总监理工程师和甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承担违约责任。第十二条工期延误12.1.对以下造成竣工日期推迟的延误，经监理工程师及甲方代表确认，工期相应顺延。a）、工程量变化和设计变更；b）、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；c）、不可抗力；d）、甲方代表同意工期顺延的其他情况。乙方代表在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表

13、提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。12.2 .非上述原因，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方已经部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第三十六条工程停建或缓建规定执行。12.3 .已竣工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的成品保护工作，甲方和各施工单位也应尊重乙方的劳动成果，若工程受到损坏，乙方负责修复，由此造成的损失由责任方承担，工期顺延。第十三条质量检查和返工检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工。随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并

14、按甲方代表及委派人员的要求返工、纠正，承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。第十四条工程质量14.1.违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。14.2.双方对工程质量有争议时，按第三十条约定的办法解决。第十五条隐蔽工程和中间验收15.1.工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部分，乙方自检后在隐蔽和中间验收的48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，总监理工程师和甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。