房屋认购协议

上传人:re****.1 文档编号:558116733 上传时间:2023-07-05 格式:DOCX 页数:39 大小:22.61KB
返回 下载 相关 举报
房屋认购协议_第1页
第1页 / 共39页
房屋认购协议_第2页
第2页 / 共39页
房屋认购协议_第3页
第3页 / 共39页
房屋认购协议_第4页
第4页 / 共39页
房屋认购协议_第5页
第5页 / 共39页
点击查看更多>>
资源描述

《房屋认购协议》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房屋认购协议(39页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、房屋认购协议范本甲方(出卖人)_房地产开发有限公司 联系电话:_乙方(买受人)_ 身份证件号:_ 联系电话:_甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下条款:第一条 预定房屋情况:乙方经过了解,有意购买甲方开发销售的_号楼名义第_层_号房(以下简称该商品房),建筑面积_平方米,套内建筑面积_平方米。认购价建筑面积每平方米_元人民币,套内面积每平方米_ 元人民币,总房价金额_元人民币(大写:_拾_万_仟_佰_拾_元人民币)付款方式为:_ .实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承担的相关税费,乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订重庆市商品房买卖合同时由乙方一次性付清交纳相关税

2、费,以办理房地房权证时政策规定进行结算多退少补。第二条 乙方付款时间:1、定金:乙方选定具体房屋后向自愿支付_元人民币(大写:_万_仟元人民币)给甲方作为认购该商品房的定金。_2、付款时间:乙方于_年_月_日前到甲方綦城雅筑售房部签订重庆市商品房买卖合同,交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用,并带上如下证件和资料:(1)本认购书;(2)身份证明复印件和原件;(3)定金收据。若为按揭,则同时还要带上以下证件和资料:(1)结婚证(或未婚证明);(2)收入证明原件;(3)户口薄原件和复印件。(4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件,收入证明原件;(5)离异者离婚证、离婚协议、婚姻证明原件。第三

3、条 双方的权利、义务l、乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款),并签订重庆市商品房买卖合同;如乙方办理按揭贷款,应于重庆市商品房买卖合同签订当日交齐银行所需相关资料,由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整,乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化,参照所签订的按揭贷款合同处理。若由于签订重庆市商品房买卖合同延期或交件不及时而造成银行划款延迟,参照本合同第三条第2款处理。2、若乙方未按第二条第2款之约定的时间及款额交纳首付款(或全款)并签订重庆市商品房买卖合同,每延期一日,按应交纳房款的5(日息)向甲方支付违约金;逾期5日不交齐首付

4、款(或全款)的,甲方有权解除本合同,并将该房屋另行销售,乙方所交定金不予返还。3、若乙方在签订本协议后要求退房的,则甲方不再返还乙方定金,并有权将该房屋另行销售;若乙方要求调房,须经甲方书面同意。若经过甲方书面同意,乙方应按甲方最新售价补齐房款差额。4、本协议所属第一条约定之实际总房款为最终确定之事项,乙方在签订重庆市商品房买卖合同时不应再要求变更,如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订重庆市商品房买卖合同,则甲方有权解除本协议,乙方所交定金不予返还。5、在签订重庆市商品房买卖合同之前,若遇不可抗力/意外事件导致乙方所购房屋不能出售,甲方有权撤销协议,甲方撤销本协议30天内应将所收款项无息退

5、回乙方,甲方不再承担其他任何责任。6、若乙方因为个人原因不能办理按揭贷款,此定金不退还,所造成的一切损失由乙方自行承担。第四条 甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的重庆市商品房买卖合同内容及项下相关约定,且对此双方无任何异议,若乙方以此为由终止本协议的,则视为乙方违约,乙方所交定金不予返还。第五条 如在履行本协议的过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好的态度协商解决,协商不成,双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。第六条 本认购书一式两份,甲方、乙双方各持一份,甲、乙双方签字或盖章后立即生效,具有同等法律效力。在签订重庆市商品房买卖合同后,本协议自动作废。甲方:_房地产开发有限

6、公司乙方(签字)_销售代表(签名)_年_月_日经典推荐房屋认购协议|合同范本甲方:身份证号:乙方:身份证号:甲方修建房屋,乙方自愿认购。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就认购房屋达成如下协议:一、 甲方建造房屋位置:甲位于_.二、 乙方所购房屋的基本情况:乙方所购的住宅为_号(参考户型图),该套房屋的建筑面积约为 _平方米,单价为_元/,总价格为_ 元(大写 )房屋的具体面积以国家房测部门实测为准,据实结算,房价实行多退少补。三、 付款方式:双方商定按分期付款方式付款:于签订协议时支付定金_;于 _.四、 交房标准的约定:外墙为优质面砖和高级外墙漆;内墙及室内顶棚为水泥砂浆抹灰;楼梯及公

7、共部分墙为涂料墙面;室内地面、阳台地面为水泥砂浆找平;厨房地面为防水处理;入户门为品牌防盗门,室内预留门洞;窗户为铝合金。 .五、 甲方于_年 _月_日前负责将竣工验收合格的房屋交付给乙方使用。房屋达到交付条件后,甲方应当电话(或书面)通知乙方办理交房手续,自通知到达10天内办理,双方进行书面验收交接。若乙方自通知之日起逾期10天未接房,则作为自动接房处理。六、 甲方应在交房之前通知有关部门将其水、电设施安装到进户处,其上户费用由甲方承担。七、 乙方不得擅自改变房屋的建筑结构,如确需要更改,必须以书面形式征得甲方同意,并且要遵守物业装修管理规定。八、 房屋自交付之日起若出现工程质量问题按有关规

8、定由甲方负责维修;若由乙方使用不当造成的房屋维修,则由乙方自行负责。九、 甲方保证销售的房屋是没有产权纠纷的。甲方负责给乙方办理房地产权证,乙方应积极配合甲方提供办理房地产权证的相关证明材料,办理产权证时所涉及的相关费用由甲方承担。甲方在没有把房产证交由乙方前,乙方应扣10000元(壹万元元整)作为保证金。乙方拿到房产证后将10000(壹万元整)保证金退还给甲方。十、 本协议一经签定,甲、乙双方应共同遵守,任何一方违约,则按合同总金额的20%支付另一方违约金。十一、 本协议自双方签定之日起生效。未尽事宜可由双方约定后签定附加条款。协议附加条款与本协议具有同等法律效应。十二、 本协议一式叁页叁份

9、,甲方贰份,乙方一份,自签字之日起生效。甲 方: 乙 方:电 话: 电 话:签约时间:20XX年xx月xx日房屋认购协议书效力房屋认购协议书效力如何一起来了解一下房屋认购协议书效力吧。房屋认购协议书的效力一认购书的法律效力分析法律并无明文规定要求开发商与购房者在签订正式的商品房预售合同之前须签订认购书,但认购书的签订在房地产销售中似乎已约定俗成。1.认购书的性质认购书一般会约定购房者选定的楼号、房号、面积、单价等具体事宜,并约定在一定期限内或符合约定条件时,双方应订立正式的商品房预售合同等内容。故,我们认为认购书系 预约合同。即约定在将来订立一定合同的合同。在条件成就时,买卖双方应依据该预约订

10、立本约。2.认购书的效力根据最高人民法院商品房买卖合同司法解释的相关规定,出卖人未取得商品房预售许可证,即与买受人订立商品房预售合同的,该商品房预售合同无效,但该司法解释并未否定双方签订的认购书的效力,且该解释第四条还确认了认购书中关于定金约定的效力。另,根据最高人民法院买卖合同司法解释的相关规定,认购书作为预约合同,只要其为买卖双方真实的意思表示,不违背法律、行政法规的效力性强制性规定,其效力是应被认可的。二定金与认购金是否一样,开发商违约能否要回开发商与购房者在签订认购书时,一般会要求购房者先行交付一笔定金或认购金,此二者名目不同,开发商违约时购房者可主张的权利也不尽相同。1.定金根据最高

11、人民法院商品房买卖合同司法解释第四条的规定,当事人签订认购书时约定购房者给付定金的,购房者作为给付定金一方,不履行约定的债务(届时不签订商品房买卖合同购买所认购之房屋)的,无权要求返还定金;开发商作为收受定金一方不履行约定的债务(不能将该房屋出卖给该购房者)的,购房者可要求其双倍返还定金。但是,因不可归责于双方当事人的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。2.认购金(诚意金、意向金、排号费等)若签订认购书时约定购房者所给付款项系认购金,且旨在取得认购书约定期限内认购房屋之优先购买权的,该认购金的法律意义则在于:在合同约定的期限内,开发商不得将该房产出卖给第三人;若购房

12、者不愿意继续履行合同的,开发商应返还该认购金。三认购书签订后,一方违约怎么办根据买卖合同司法解释第二条之规定:当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同,约定在将来一定期限内订立买卖合同,一方不履行订立买卖合同的义务,对方有权请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿。房屋认购协议书双方当事人:出卖人(以下简称“甲方”):_认购人(以下简称“乙方”):_根据相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议:一、认购标的的基本情况乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_市_区_(以下简称商品房)。该商品房的建筑面

13、积为_平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。二、认购标的的价款该商品房按照建筑面积计价,单价为人民币_元/平方米,房款计人民币_元(大写:_)。三、认购款乙方于本认购书签订之日,一次性向甲方支付认购款计人民币_元(大写:_)。该商铺属一次性付清款项,出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。甲方在取得预售许可证后,应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起_日内,到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款,协商一致并签署商品房买卖合同。甲方应在取得预售许可证_日内通知到乙方,因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方,因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款,但双方未达成一致意见,自约定的期限届满次日起超过_日的,本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起_日内将已收取的认购款返还给乙方,并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。甲乙双方协商一致签订商品房买卖合同的,乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款,无须再补购房款。四、其他约定在签订正式的商品房买卖合同时,变更认购人的,甲方应积极配合。买受人已一次性交清购房款,甲方不得将此房进行调换,同样甲方不得将此房另出售给其他人,否则将作为违约处理。五、附则本认购书未尽事宜,经甲、乙双方协商一致可

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号