《专业建设工程设计合同范本3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专业建设工程设计合同范本3篇.docx（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、专业建设工程设计合同范本精选3篇工程设计是根据建设工程和法律法规的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、 环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，提供相关服务的活动。 包括总图、工艺设备，建筑、结构、动力、储运、自动控制、技术经济等工作。以 下是小编为大家整理的专业建设工程设计合同范本精选3篇，学习。专业建设工程设计合同范本1建设单位：,以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设工程的设计任务，根据建设工程勘 察设计合同条例的规定和批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本 合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主
2、委托乙方承当工程的设计工程，建筑安装面积为一平方米，批准总投资为 万元，建设地点在 O第二条甲方的义务.甲方应在_年_月一日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报 告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和 能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月 一日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘 察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。1 .及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。2 .在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;
3、工程竣工 后，甲方应通知乙方参加竣工验收。3 .在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上 予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及 为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。4 .甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、 重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三 方重复使用。（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质, 水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及方法计取勘察设
4、计费。设计合同生效后， 甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计 费百分之三十;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程 及复用设计工程、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定 金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方 负责结清全部勘察费。第五条经济赔偿.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。1 .甲方不能按时提供建设工程审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设 计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方
5、实际损 失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。2 .甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按 乙方实际返工修改工日，增付设计费。3 .甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方 己付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按己完成的设计实际进度补交费用。4 .甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定 金和设计费不予退回。5 .由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补 救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计 费相等的赔偿金。6 .勘察设计文件（
6、图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期 一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设 计费的百分之一。（经批准生效）.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘 察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。7 .乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影 响一天应减付设计费百分之一。第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原那么协商解决，解决 不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会 调解仲裁或人民法院判决。第七条其它.合同未尽事宜，
7、经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是 合同的有效局部。1 .本合同附件的委托勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部, 具有同等法律效力。2 .本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方 业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份, 经办银行一份。建设单位（盖章）甲方代表： ：开户行：帐号：通信地址：市城乡建委设计科研处（盖章）年月日第三条乙方的义务.乙方必须在_年一月一日以前，向甲方交付初步设计文件;在_年一月一日以前，向 甲方交付技术设计文件;在年_月_日以前.，向甲方交付施工图设计文件。其中，
8、初步设计文件一式一份，技术设计文件一式一份，施工图设计文件一式一份，甲方 另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。_年_月一日以前，乙方必须向甲方 提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时, 双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方 交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术 经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计, 提交符合质量的设计文件。1 .初步设计经上
9、级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责 承当。2 .设计单位对所承当设计任务的建设工程应配合施工，进行施工前技术交底，解决 施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工 验收。第四条设计的修改和停止.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲 方应按乙方实际返工修改工日，每工日按一元增付设计费，或按设计阶段中返工的 工作量百分比计算。1 .原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务 书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按 前条方法计算。2 .甲方因故要求中途
10、停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按 该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付方法本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合 同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后一天内，甲方应向乙 方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后一天内，甲方应向乙方结清全部 设计费（设计周期较长的大型工程工程，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计 完成后分别拨付）。第六条奖励与违约责任.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投 资，可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。1 .由
11、于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计 返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以 每日一元计算增付设计费。2 .甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款 的规定，向乙方偿付违约金。3 .由于乙方的原因，延误设计文件的交付时.间，每延误天，乙方应向甲方偿付相 当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。4 .因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪 费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除 免收受损失局部的设计费外，还应付与直接受损失局部
12、设计费相等的赔偿金。第七条其它本合同自一年_月一日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未 尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但 不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门 的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同 管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式一份，送计委、建委、建 行等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）:代表人：代表人：联系人：联系人：通讯处：通讯处： 或电报： 或电报：开户银行：
13、开户银行：帐号：帐号：年月 日订通讯处：通讯处： 或电报:开户银行：帐号： 或电报:开户银行：帐号： 或电报： 开户银行： 帐号： 年月 日订 专业建设工程设计合同范本2 工程名称：;工程地点： 合同编号：;计证书等级：签订日期： ;签订地点： 发包人：设计人：发包人委托设计人承当工程设计，工程地点为一，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设 计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发
14、包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是：第三条合同文件的优先次序构本钱合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，那么根 据如下优先次序来判断：3.1合同书中标函（文件）3.2 发包人要求及委托书投标书第四条本合同工程的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1 双方商定，本合同的设计费为一万元。收费依据和计算方法按国家和地方有 关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。7.2 如果上述费用为估算设计费，那么双方在初步设计审批后，按批准
15、的初步设计概 算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，那么设计费也应做相应调整。第八条支付方式本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的,计一万元作为定金（合同 结算时，定金抵作设计费）。8.1 设计人提交设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的,计 万元； 之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设 计费的,计一万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。8.2 双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规定内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及 文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标 准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内。设计人按本合同第六条规定 的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时， 设计人有权确定提交设计文件的时间。9.1.2 发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料 作全套修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订 合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支 付相应设计费。9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终
