《临建房施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临建房施工合同.doc（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、临建房施工合同施工合同发包人(甲方)： 承包人(乙方): 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关行政法规，遵循平等、自愿、诚信、互惠、互利的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称： 工程地点： 区域。二、 工程承包范围 以预算清单为准合同总价款暂定为人民币：叁拾肆万陆仟壹佰叁拾元叁分整（346130.03元）三、 质量标准工程质量标准：达到现行施工验收规范和质量评定标准规定的合格标准。四、 承包方式包工包料、包质量、包工期、包税金、包安全文明施工、包向业主交房。五、 结算办法及质保金结算方法：工程竣工后以30日内支付合同内的95%，工程款3
2、28823.53元（叁拾贰万捌仟捌佰贰拾叁元伍角叁分）；余款5%共计17306.5元（壹万柒仟叁佰零陆元伍角）作为质量保证金，在缺陷责任期满后30日内一次性支付；缺陷责任期：甲方对本合同规定的工程验收完成之日起三个月时间，为工程的缺陷责任期。六、发包人工作 6.1、甲方委派 为项目经理，代表甲方对本项目进行质 量、安全、技术、进度等进行全面管理。 6.2、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 6.2.1、按合同约定支付工程款。 6.2.2、组织召开工程例会，及时发出会议纪要。 6.2.3、施工场地具备施工条件的要求。 6.2.4、将施工所需的水、电接至施工场地的要求，承包人承担所需费用，承
3、包人承担施工期间的水、电费用。承包人进场后，双方应及时办理临时水电设施的移交手续，由承包人负责施工期间临时水电设施的维护和保管。 七、承包人工作 7.1、乙方委派 作为现场总负责人。 7.2、乙方现场总负责人必须常驻现场，保持24小时通讯畅通。每月在现场的时间不得少于25天。如有特殊情况暂时离开，必须向甲方负责人请假并获批后方可离开，请假期间保持通讯畅通。 7.3、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维护承包人施工区域内的非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。 7.4、乙方施工必须达到规范规定的标准和要求，否则甲方有权要求乙方整改或
4、返工，直到达到规范规定的标准和要求。因整改、返工引起的一切损失均由乙方承担。 7.5、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付发包方之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人负责予以维修，费用由承包方承担。 7.6、施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到清洁的程度，无建筑垃圾，并承担相应的费用。 7.7、按时足额发放农民工工资，若发生拖欠农民工工资，则由承包方负责解决处理，与发包人无关。若不能及时解决该问题，发包人可直接代付，所需款项直接从工程款中扣除。八、安全与违约责任: 8.1、施工期间，在施工现场由于承包人原因
5、造成的安全事故与劳务纠纷，对施工人员和第三人造成的伤害及劳务纠纷，均由承包人承担全部责任。若承包人未能在规定时间内及时处理安全与劳务纠纷，发包人无需在征得承包人同意的情况下，全权代为处理此事，所需款项从发包人应支付给承包人的款项中扣除。如因安全事故与劳务纠纷给发包人造成不良影响与经济损失的，承包人应全额赔偿发包人的经济损失，并支付合同中规定的工期违约金。 8.2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 8.3、承包人如连续两次验收不合格或者进度与其他标段进度区别很大，甲方有权直接分包承包人的部分或全部工程，并按分包数量乘以承包人综合单价的1.5倍从承
6、包人的合同总价中扣除。 8.4、有防水要求的房间，防水必须无渗漏。 8.5、承包方在工程施工中须服从各级管理机构的监督管理，同时工程施工质量必须满足村民的要求。如果因乙方质量问题造成不能如期给村民交房，造成的一切损失由乙方承担。 8.6、乙方应严格按安全规范组织施工，积极采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并对施工现场的安全负全责。 8.7、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知建设单位、监理工程师、甲方，同时按政府有关部门要求处理，并由事故责任方承担发生的费用。九、其他事项： 9.1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 9.2、发生争议时，双方本着合作、互利的原则协商解决。协商无法解决时，向工程所在地法院提起诉讼。十、合同生效本合同一式二份甲、乙双方各执一份，本合同双方约定 签字盖章之日 生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：(公章)住所： 住所： * 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： * 开户银行： 开户银行：*账 号： 账号： * 年 月 日4
