2022年旋喷桩劳务分包合同

《2022年旋喷桩劳务分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年旋喷桩劳务分包合同（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2022年旋喷桩劳务分包合同 2022年旋喷桩劳务分包合同1（4632字）委托单位：(以下简称“甲方”)承接单位：(以下简称“乙方”)根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例以相关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方对该工程高压旋喷桩基础(防渗墙)劳务施工事项，经双方协商达成一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：国际小区工程高压旋喷桩止水帷幕工程。工程地点：重庆市_县东大街第二条工程承包范围及内容承包范围及内容：国际小区工程高压旋喷桩止水帷幕工程(高压旋喷桩径800mm)劳务施工;技术要求见“设计施工图”及技术交底。第三条合同工

2、期本工程高压旋喷桩止水帷幕，工期为60天;具体以总包单位项目工程部经理签发的书面通知为准开始计算工期，乙方须按甲方合同工期要求完成指定范围的高压旋喷桩止水帷幕施工。第四条质量、检测标准按设计施工图及国家相关规范、标准、规程进行施工，保证工程质量等级“合格”。第五条双方责任1、甲方责任：(1)积极组织协调工程的进度等有关方面工作。(2)积极满足乙方因正常施工需求的各方面工作。(3)为乙方提供施工用水连接位臵，乙方自行接通施工用水;施工用水费用由甲方承担。(4)按合同约定向乙方支付工程款。(5)甲方现场须满足乙方的施工条件。(6)开工前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。(7)负责

3、施工现场的全部指挥和协调，统一制定各项管理目标，负责审核乙方施工组织计划、施工工艺工法、安全质量文明施工标准并监督乙方实施。(8)及时提供本合同约定应由甲方及总包单位供应的材料，保证施工需要。(9)免费为乙方施工人员提供住宿。(10)负责搭设水泥库房及设备简易用房。(11)甲方协调现场挖掘机配合乙方修路、修水沟、水池等辅助工程，费用甲方承担。(12)免费向乙方提供水电。2、乙方责任(包括但不限于)：(1)负责按国家相关规范、标准、规程编制本合同范围内的高压旋喷桩止水帷幕方案，并严格按照经审定的地基加固处理(高压旋喷桩止水帷幕)方案施工，确保高压旋喷桩止水帷幕工程质量达到设计及本合同约定的要求。

4、如因不符合质量要求或达不到验收标准的，必须按要求整改或返工，并承担全部责任和费用。(2)进场施工人员遵守和服从甲方现场各项管理制度。(3)进场施工的成品设备、机具自行负责，妥善保管、遗失和损坏自行负责;用电严禁乱拉乱接，用电必须做到安全、规范。(4)施工中自觉接受业主、质检机构、监理、甲方的监督检查和有关指令与决定。(5)遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工中由于乙方安全措施不力造成安全事故的，由乙方自行承担一切安全责任和费用。(6)乙方在施工过程中，与其他施工单位有交叉作业情况时，必须采取相关的切实到位的安全

5、措施。如果任一方违背安全操作，发生纠纷，将(7)乙方在施工现场因各种因素造成的人员伤亡、机损等一切均自行负责。(8)施工过程中，按要求做好高压旋喷桩止水帷幕施工记录，并与每工作班交班时及时提供。(9)乙方在施工过程中，甲方发现乙方恶意或故意浪费水电，每发现一次惩罚200元，工程结算时，直接从工程款中扣除。(10)乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令，按时参加甲方、总包单位、业主、监理的相关会议。(11)乙方承诺：乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法

6、律约束力。并且，其具有合法有效的履行本合同所需的相应资质，并取得了相关的手续。乙方承诺向甲方提交的其具有的、及/或其组织的劳动者具有的证明文件、资质材料及陈述、承诺均合法有效，没有任何虚假陈述、及/或提供虚假或不真实文件，及/或虚构或隐瞒事实。(12)乙方驻现场项目负责人负责配合甲方对施工进度、质量、隐蔽工程检查、验收、代办签证，处理应由乙方处理的其他事宜，服从甲方对施工质量提出的要求。(13)乙方驻现场项目负责人(项目经理)为身份证号：;乙方驻现场项目负责人施工期间必须在施工现场;施工期间若需更换派驻现场项目负责人，均需提前7天通知甲方，以利工作交换;驻现场项目负责人每未驻现场一天惩罚100

7、元,工程结算时，直接从工程款中扣除。(14)工期责任：乙方若不能按期完成施工任务，每延误一天违约金按1000元/天计取，以超过日历天累计增加计算。如因乙方原因导致建设单位或上级单位处罚甲方，则乙方须按甲方受罚的两倍款额赔偿甲方所受(15)乙方应妥善保管、合理使用甲方及总包单位供应的材料，必须用在所承担的项目中，不得用做其他用途，不得运出工地范围;若甲方发现乙方将所供材料外运或外卖,则乙方须按外运或外卖材料的双倍价值赔付甲方所受损失，同时按500元/次计取乙方违约金。(16)负责涉及该项目工程的原始资料收集、记录。第六条合同价款及付款方式1、计价方式：本工程高压旋喷桩止水帷幕劳务施工计价方式：按

8、每米综合费用单价包干形式进行计价，该单价已包括了除甲方及总包单位提供材料(水泥、水、外加剂、75pvc管)以外乙方为实施和完成该工作内容所需的人工费、机械使用费、保险费、管理费、利润、采取的各种措施费用等一切与本协议工作内容有关的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。总价款最后按实际施工高压旋喷桩止水帷幕总米数进行结算。2、合同单价及总价：800 mm高压旋喷桩止水帷幕劳务施工综合费用单价：施工中水泥用量低于180kg/m,单价按210元/m计取。水泥用量超过300kg/m,单价按200元/m计取。工程量暂估15000米，总造价预估300万(叁佰万元整)，总价款最后按实际施工合格

9、高压旋喷桩止水帷幕总米数进行结算。3、付款方式：(1)本工程按月完成量支付进度款的60%。(2)工程完工后，余款在土方开挖完后，高压旋喷桩止水帷幕无渗漏，并经业主及甲方验收合格后付清。(3)乙方不须开具建安发票，税金由甲方负责。第七条员工管理1、乙方自行雇用员工、并安排其交通、膳食、住宿和支付工资，并对所属人员进行遵纪守法、治安、防火制度的宣传教育。2、凡发生治安纠纷，属乙方内部人员事故、案件，由乙方责任人查办、涉及甲方人员，乙方则应派员配合甲方查处，对私拿、盗窃施工现场财物的人员，由业主保卫部门依法惩办，处罚。3、甲方、业主有权对乙方人员进行防火、治安检查监督，并查处违章行为，因违章造成的一

10、切损失由乙方负责。第八条工程事故1、由于乙方原因造成任何工伤事故由乙方依法支付损害赔偿费或补偿。2、由于甲方原因造成乙方任何工伤事故由甲方依法支付的损害赔偿费或补偿。3、发生工程事故，乙方应及时通知甲方并按规定上报有关部门。第九条现场管理1、乙方遵守并按照甲方或业主的施工现场的管理制度执行，并接受甲方、业主的指导检查。2、现场工地施工人员不准赌博、违反以上规定者每人每次按情节轻重处以100至200元的罚款。第十条施工安全及安全费用1、乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书。2、乙方按保险条例为完成本工作的每个员工购买商业保险。3、乙方班组长必须在

11、施工前针对每道工序特点进行现场安全讲解并作好记录，使安全教育落实到人，落实到位，检查到边，发现问题及时整改，时时处处遵守和执行各项安全制度，遵守安全操作规范，做到文明施工。4、乙方必须对施工过程中的安全负责，采取相应的安全防范措施，确保乙方及工作人员的安全。5、乙方工作人员在工程施工过程中发生安全事故费用在五万元内的，均由乙方自行负责协调和承担费用。超出部分由甲承担70%、乙方承担30%。第十一条违约责任1、甲方违约责任(1)甲方原因终止工程时(不可抗力除外)，应酌情支付乙方产生的费用。(2)甲方原因造成乙方停工、窝工，双方协商解决。(3)如甲方在审核完成后不按时支付工程款，乙方有权停工，并由

12、甲2、乙方违约责任(1)因乙方原因中途退场或解除协议，乙方不得收取前期所有的工程劳务费。(2)因乙方工作、或与当地群众关系问题造成的该工程工期延误，甲方有权按该工程的劳务工程款的1%进行扣罚和按工期约定进行罚款。第十二条争议条款因本协议发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成功，可向工程所在地人民法院起诉。第十三条未尽事宜本协议执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。第十四条不可抗力由于不可抗力，致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十五条附则1、本协议由双方加盖公章

13、即生效。2、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，在双方完成约定的工作内容，结清余款后，本合同即告终止。甲方(盖章)：_乙方：_代表人(签字)：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日2022年旋喷桩劳务分包合同2（2120字）劳务发包人(全称)：(以下简称甲方)劳务承包人(全称)：(以下简称乙方)双方同意根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包条例及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。一、工程概况：1.1、工程名称：1.2、工程地点：二、承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：2.1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包

14、，即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必须要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。2.2、承包内容如下：机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。2.3、合同形式：本合同采用固定单价合同形式，以下均按此形式理解;2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：2.5、工程量结算依据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。2.6、本工程暂定总价万元(大写人民币:元整),待工程结束后按实结算。三、双方一般权利和义务：3.1、发包人职责3.1.1、提供合格的施工机械，施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，3.1.2、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部条件3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。