《建设施工合同新》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设施工合同新（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号:建设施工合同新甲方：乙方：20建设施工合同是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目，明确双方权利和义务的协议。建设施工合同怎么写？以下是华律网小编为大家整理的建设施工合同范文，欢迎参考阅读。建设施工合同范文1发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积约960平方米资金来源：自筹、集资建户二、工程承包范围承包范围：设计图纸范围内（地皮面积270 m2）的上建、主体工程、外墙普
2、通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯问白灰、底层地面碌层垫层。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天。四、质量标准要求工程质量标准：合格，并保证房顶不渗水。五、合同价款金额（大写）：约 壹佰肆拾贰万零捌佰元整（: 1420800元），按1480元/nf计算。甲方不 再支付其 他任何费用给乙方，即不再支付任何补助费用。六、合同付款方式：乙方第贰层封顶后（含基础），甲方按造价70%付前两层工程款，以后每现浇一 层按造价80%寸款。七、承包人向发包人承诺：按合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修 责任。八、发包人向承包人承诺按照合同
3、约定的期限和支付方式支付合同价款。九、相关合同条款（未用条款）：（一）甲方将水、电在开工前接入施工现场，包括路道，施工过程中，所耗用的水电费用由乙方负 责。（二）甲方提代承担人搭建施工人员办公、临时住房的场地，积极配合内助分理施工过程中出现的有 关问题。（三）甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作，乙方不承担一切税 费。（四）乙方承担所有施工使用的水、电费用。（五）工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责，乙方不负责任。其他的所有报建费用 由甲方负责。（六）乙方负责施工过程中的所有保卫、安全工作责任，并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤 情况负全部责任，甲方
4、不需承担任何责任。（七）工程如中途因甲方报建等原因停工，甲方应按完成进度进行结算，并承担与工程直接相关的经 济损失。（八）相关施工要求及计算方法、违约责任：1、出檐、走廊、阳台折半计算面积，屋顶如有斜屋面折半计算。2、工程所需的所有用材必须符合国家标准要求，甲方须提前通知乙方，如因材料不合格造成的问题由 乙方负全责，甲方还可要求返工。3、排污排水系统必须布局合理，总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。4、甲方必须按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元处罚。十、1、如果甲方按进度无法支付工程款，按3%M息计算。2、钢材品牌鸿泰或白露铤钢，水泥标号325#。H” 一、本合同一式两份，
5、甲、乙双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月 日年 月曰建设施工合同范文2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。一工程概况1.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3工程内容： 、新厂建设需用地的平整、土石方开挖活理 （92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km）。 、厂区场平后保坎建设（92米8米高2.5米
6、宽均距）计：1840m3 、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。 、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 、待建部分场地绿化处理工程。 、厂房建设图纸范围内容。 、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。 、办公区域的装饰部分。1.4工程承包范围：上述工作范围。1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工
7、程造价为516.3万元（大写：伍佰壹拾陆万参仟元整）。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度巳完工程量的85哑付（每月25日结算当月工程量）；2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内）付至97%;3、剩余工程款3咐保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书；2、 中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的gf-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款；3、标准、规范和有关技术文件；4、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如
8、单方违约，赔偿守约方工程总价5%勺损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年日年日建设施工合同范文3建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方 协商成达协 议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰参拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要 求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，
