《建筑装饰工程施工合同(0930)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑装饰工程施工合同(0930)(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、GF-96-0206建筑装饰工程施工合同(乙种本) 发 包 人:招商银行股份有限公司南宁分行 承 包 方: 福建新时代装饰工程有限公司 工程名称:招商银行南宁东葛路支行装修工程 合同编号: 建 设 部 制定国家工商行政管理局 发包方(甲方):招商银行股份有限公司南宁分行承包方(乙方):福建新时代装饰工程有限公司按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条 工程概况、工程名称:招商银行南宁东葛路支行装修工程、工程地点:南宁市东葛路100号1层、承包范围:工程建设范围内的装饰装修(含外立面)、水电(不含综合布线)、消防、通风空调设备及
2、安装。具体内容详见本合同附件-设计图纸和工程量清单。、承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全,包消防、包监保、外立面广告报建及工程竣工验收一次通过。 、工期:本工程自 2009 年 10 月 日开工,于 2009 年 12 月 9 日竣工。 、工程质量:达到工程施工质量验收规范合格标准,并满足招商银行营业网点设计装修规范(作为本合同附件)要求。、合同价款(人民币大写):贰佰贰拾肆万肆仟捌佰元整(¥224.48万元)第2条 甲方工作 、开工前 3 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明2 份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。 、指派 许建军 为甲
3、方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等手续和其他事宜。 、委托 广西建经工程监理有限责任公司 进行工程监理,监理公司任命 廖峰 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 壹 份。 4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 第3条 乙方工作、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。、指派 康建平 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做
4、好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。37 、负责办理施工所涉及的安全防范(监察保卫)、消防、外立面广告报建的申请和竣工验收等手续,并承担相应费用。 第4条 关于工期的约定 、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工
5、采取的措施费用。 、因甲方未按约定完成工作而影响乙方施工的,工程工期相应顺延。、因乙方原因不按期开工或中途无故窝工、停工、怠工的,工程工期不予顺延。 、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的约定、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范()、建筑安装工程质量检验评定统一标准(BJ)、银行营业场所风险等级和防护级别的规定(GA/38-2004)、中华人民共和国公共安全行业标准(GA T7594)、中华人民共和国消防法等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 、本
6、工程质量应达到国家质量评定合格标准并且应该符合招商银行的营业网点设计装修规范要求。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知起 5 日内组织验收,并办理验收、移交手续。
7、如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条 关于工程价款及结算的约定 、双方商定本合同价款采用第 (1) 种: ()固定价格。 ()固定价格加 包干风险系数计算。包干风险包括 无 内容。 ()可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。2、工程竣工验收后,乙方在取得公安部门、消防部门、城市管理部门的验收合格证书后,提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 10 个工作日内审查完毕。3、乙方应在工程竣工验收前向物业支付装修中发生的水电费用。4、甲方应在收到乙方合规发票后
8、10 天内,按结算书实际工程量一次结清工程款的95,剩余工程款5%作为质保金在质保期(自工程验收合格之日起2年)满后一次付清。5、乙方账户名称:福建新时代装饰工程有限公司开户行: 账号: 第7条 关于材料供应的约定、本工程装修主材招商银行有指定品牌型号和集中采购供应商的,乙方应按招商银行有关规定向招商银行有集中采购供应商购买,并向甲方提供采购证明文件和材料的有关证书。具体材料型号、联系方式见附表一招商银行网点装修主材集中采购供应表。 、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用应返工,对工程造成的损失由乙方自行负责。 第8条 有关安全生产和防火的约定 、甲方提
9、供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9条 奖励和违约责任 、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 10000
10、 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 0.05 _支付滞纳金。 、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 10000 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 10000 元,作为奖励。 3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 4、甲方未办理任何手续,擅自要求乙方拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 5、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 6、甲方在合同验收期内未
11、办理验收手续,提前使用或擅自动用工程项目视为甲方默认验收,造成损失的,由甲方自行负责。 7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,协商终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条 争议或纠纷处理 、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第11条 其他约定 第12条 附则 、本工程需要进行保修(质保期除外)或保险时,应另订协议。 、本合同一式肆份,双方各执贰份。 、本合同自双方有权人签字并盖章后生效,合同履行完毕则自动终止。、附件 本合同附件与本合同具有同等法律效力,包括:()招商银行网点装修主材集中采购供应表 ()施工图纸或作法说明 ()投标报价及工程预算书(4)投标文件(5)招商银行营业网点设计装修规范 (6)其他甲方:招商银行股份有限公司 乙方:福建新时代装饰工程有限南宁分行(盖章) 公司(盖章)法定代表人: 法定代表人:或有权签字人: 或有权签字人:单位地址:南宁市民族大道92-1号 单位地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 邮编:530022 邮编: 年 月 日 年 月 日 /