《水电安装工程劳务承包合同(四篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水电安装工程劳务承包合同(四篇).doc(39页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、水电安装工程劳务承包合同甲方:_ 乙方:_依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地址:3、结构型式:4、建筑风格:5、工程规模:二、承包范围:1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工
2、程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付
3、给作业员工高温补贴。10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。三、施工工期:1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求:1、执行标准:工程建设标准强制性条文建筑
4、工程施工质量验收统一标准建筑施工安全检查标准建设工程施工现场供用电安全规范建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范建筑电气工程施工质量验收规范建筑安装工程施工工艺操作规程2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。(2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方
5、从乙方质量保证金中扣除支付。4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。六、工程款的结算及支付办法:1、本工程工程量约为平方米,工程总价约为元。2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省2009清单定额对照本工程施工图纸进行计算。如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。4、费用的
6、组成:(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用:元/m,主体完后电气配管费用:元/m、给水费用:/m、排水费用:元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。七、文明施工1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的施工现场安全文明专项
7、施工方案进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。2、作业人员管理乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。八、安全事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。九、其他事项1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行完合同义务后自动失效。2、乙方在
8、施工过程中质量、进度、施工等。3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。6、本合同签约地点:甲方:_ 乙方:_身份证号码:_ 身份证号码:_电话:_ 电话:_签约时间:_年_月_日签约时间:_年_月_日水电安装工程劳务承包合同(二)发包人:(以下称甲方)承包人:(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。一工程概况1.工程名称:2.工程地点:3
9、.建筑面积:二承包方式及承包内容1.承包方式:实行包工,包水电安装。2.承包内容:强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座,灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电:(消防、电视、电话网络、
10、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。三施工工期总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/。住宅按建筑面积每平方米元/包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。建筑工程,建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五工程质量1.乙方必须按图纸施工确保承包范围
11、内的部分项目工程质量必须达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。六工程付款方式1.工程造价计算方法:依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结
12、果的定额直接费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七结算及付款方式1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/,二次预埋(每层)按元/。2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。八双方职责1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管
13、理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行提供必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。9.甲方及时提供工程所需的各种材
14、料。10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。十工伤事故责任分担1.3000元以内安全事故,由乙方承担。2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。十一一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。十二争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。甲方:_ 乙方:_年_月_日