《地下车位买卖合同范文(5篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地下车位买卖合同范文(5篇)(21页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、地下车位买卖合同范文甲方:_ 乙方:_联系住址:联系住址:_ 联系电话:_ 联系电话:_ 身份证:_ 身份证:_根据中华人民共和国合同法及有关规定,为明确甲方与乙方的权利与义务,经双方协商,签订本合同。乙方已购买魅力之城(二期)号单元室房屋,并已签订商品房买卖合同,现购买甲方转让车位壹个,经友好协商,甲乙双方就车位具体购买事宜签订协议如下:一、转让车位使用权内容1、乙方有偿购买甲方出让的魅力之城(二期)地下号车位,车位大小及位置编号以现场实地为准。2、该车位总价款为人民币拾万仟佰拾元整,¥。该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系,以实际勘查状况为准。二、付款方式1、乙方采用一次性付
2、款方式。乙方于_年_月_日前一次性付清车位有偿转让费。2、乙方迟延付款,经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的,甲方有权解除本合同,并可将上述车位另行转让给其他业主。三、交付日期_年_月_日。(甲方承诺按本合同约定的交付日期将该车位交付给乙方。但如遇不可抗力或本合同签订之后颁布新的法律法规或行政规章以及宏观政策调整、政府部门的行政行为等特殊原因,导致甲方不能按时将该车位交付乙方使用的,甲方可相应延期交付而无须承担延期交付的责任。)四、逾期违约责任甲方如未按期交付车位,乙方有权要求甲方按银行同期存款利率支付已付车位有偿受让费利息;如逾期十天甲方仍未交付车位,甲方应支付车位有偿受让费0.1%的违约金给
3、乙方。五、使用权限1、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。2、甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记,乙方对此已完全理解并接受,并且无任何异议。若将来具备登记条件时,乙方自行办理车位产权登记,并提供相关证明文件;登记时需支付的相关费用,由乙方自行承担。3、该车位为机动车停泊专用,乙方不得另作他用,不得用任何材料在车位上进行搭建,不得擅自改变内部设施和墙体结构,因违规而导致乙方及其他住户人身伤害和经济损失的,均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度,且交纳相应的管理费用(电费、清洁、保安、设备维修等)。4、车位的物业管理费为每月每个50元
4、。车位的物业管理费不包含在车位款中,由乙方另行支付给物业管理公司。六、联系方式双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。八、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。九、本合同经双方签字后生效。甲方:_ 乙方:_签约日期:_ 签约日期:_地下车位买卖合同范文(二)转让方(以下简称“甲方”):身份证号:_ 联系电话:_住址:受让方(以下简称“乙方”):身份证号:_ 联系电话:_住址:(注:双方有效身份证均复印在背面)根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定,甲乙双方及中介方在自愿平等、协商一致的
5、基础上,甲方自愿将自己合法拥有的停车位以及该车位的相关权益一并转让给乙方。现双方就转让相关事宜达成以下协议:第一条转让车位(以下简称该车位)位于x地下停车场第号,该车位为划线分割,无隔断墙无封闭,车位具体位置和相关参数以甲方与小区房地产开发商签订的购买合同上的数据为准。第二条甲乙双方商定该车位转让价格为人民币¥元整,大写,初次取得产权证明的相关费用由甲方承担,产权由甲方转让给乙方之后产生的相关费用由乙方承担。第三条双方一致同意本协议签订当日乙方向甲方一次性支付该车位全额转让价款。甲方收款人签字:_ ,收款日期:_。第四条所有款项付清后本协议自动生效,车位转让即成事实。在双方均在场的情况下由乙方
6、对车位进行验收,乙方如无任何异议,视为该车位情况符合本协议约定,甲方完成车位交付,上述车位的占有、使用、收益、处分权归乙方行使;甲方及继承人无权另行处置该车位,不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任何权利,如甲方与其他第三方发生产权纠纷或债权债务关系使得乙方无法如本协议约定获取该车位的所有权,即视为甲方违约。第五条甲方应于合同签字生效当日,将上述车位的原购买合同及房地产开发商开具的收款一并交予乙方保管,并有开发商或第三方为见证。转让后甲乙双方须到该小区所在的物业公司备案,办理移交手续。第六条甲方的承诺和保证1、甲方保证自己对该转让车位拥有权,权属清晰,无争议;未被判决、裁定
7、限制出售,也未设置抵押,并已取得其他共有人的同意;没有经济和民事纠纷,转让该车位不存在法律上的障碍;也不涉及其他第三方的权利。如有上述情形,视为甲方违约。2、在该小区房地产开发商能够办理车位产权证书时,乙方要求甲方过户,甲方或甲方继承人应无偿无条件积极协助乙方到房屋权属登记机关办理手续。产生的所有费用全部由乙方自行负责。3、本协议签订前该车位物业管理费用及其他应当缴纳的费用已经全部交清,如有尚未缴纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。第七条甲乙双方有责任按照协议条款自觉履行。如违反本协议约定,违约方应向守约方全额偿还该车位转让价款及违约金,违约金商定为人民币¥元整,大写。第八条甲方丈夫(妻子),身份
8、证号:也同意将该车位转让给乙方。第九条本协议未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本协议具有同等法律效力。第十条本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,双方同意仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条本协议自甲乙双方签字之日起生效。第十二条本协议正本一式三份,甲乙双方各执一份,物业小区执一份,具有同等法律效力。甲方签字:乙方签字:日期:地下车位买卖合同范文(三)甲方(车库出卖人):_省_房地产公司电话:乙方(车库买受人):电话:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国道路交通安全法及有关法律、法规规定,甲、
9、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:一、乙方通过公开拍卖竞得_小区幢号车库,属结构。二、乙方按规定付清成交款(大写:_),拍卖佣金(大写:_)。三、甲方统一办理产权证,车库面积以产权部门登记为准,办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费,即每平方建筑面积_元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。五、甲方对车库设施提供有偿维护、。六、乙方在使用车库时,须遵守以下规定:1、不准将车库以经营用途使用;2、不准将车库出售、租赁或以方式转让给_小区以外的住户或单位使用;3、乙方在购得车库后,应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;4、禁止将
10、车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不对小区住户产生不良影响;在小区内应缓行,并注意行人车辆,如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号,以免影响小区住户;7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定,自觉服从管理人员的管理乙方须与小区物管公司签订车库物业管理。对违反以上规定行为,甲方授权的物业管理公司有权制止或处理最新车位买卖合同范本合同范本。七、本合同一式贰份,双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方:_省房地产公司乙方:代表:日期:_ 日期:_转让方(以下简称“甲方”):身份证号:受让方(以下简称“乙方”
11、):身份证号:见证方:甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就_停车位使用权转让事项,达成如下合同:一、产权约定本合同所指停车位(停车设施),系具有独立使用功能的独立建筑空间,并不属于必要附属设施,也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。二、标的本合同所指停车位,位于_地下负层号,具体停车位置,以平面图确定为准。三、使用期限甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方,转让期限自本合同签订生效之日起,至_所属土地使用权期限届满时止。四、转让价款1、本合同所指
12、车位使用权转让,总价款为人民币(大写)元整,乙方付款方式为第种:(1)一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。(2)分期支付款项。乙方于签订本合同当日,向甲方支付定金人民币(大写)元整,剩余款项在本合同签订后日内全部付清。2、乙方迟延付款,经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的,甲方有权解除本合同,没收定金,并将上述车位使用权另行转让给其他业主。五、本协议生效后,甲、乙双方分别向公司发出权益转让。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担)。六、生效条件甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。七、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。八、契约收存本合同正本一式三份,甲、乙、见证方三方执一份。甲方甲方:_ 乙方:_ 见证方:_电话:_ 电话:_年_月_日甲方(卖方):_ 乙方(买方):_身身份证号:_