《设备安装施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《设备安装施工合同(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、设备安装施工合同范本篇一:设备安装施工合同范本设 备 安 装 工 程 合 同定作人:承揽人:签订地点:(甲方所在地)签订时间: 年 月 日依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方-事宜经协商一致,达成如下合同条款:1.1工程概况1.1.1工程名称:-。1.1.2 施工地点:-1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日),乙方在本合
2、同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。1.3 质量标准工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。1.4 合同价款1.4.1 本合同总价款 元人民币,大写 整包干价;符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。1.4.2以上价格包含:(施工内容)。1.5 价款支付:(双发约定付款方式)。1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关;1.7合同生效本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。1.8 甲方违约责任1.8.1因
3、工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。1.9 乙方违约责任1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。1.10 争议解决合同履行过程中发生的争
4、议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。1.11本合同共3份,甲方两份,乙方一份。签订地点:甲方: 乙方:法人代表: 法人代表: 授权代表: 授权代表:开户银行: 开户银行: 账号: 账号:联系人:电话:传真:住所:证件号:联系人: 电话: 传真: 住所: 证件号:篇二:设备安装合同样本设备销售及安装合同甲方单位: (以下简称甲方) 乙方单位: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议:第一条 安装工程概况1、(1)工程地点:(2)工程最终造价:¥(人民币 元整);(3)开工日期:合同签订之日
5、起十个工作日内;(4)竣工日期:开工之日起五个工作日内;(5)付款方式:现金或其它第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可。第三条 产品的安装、调试、验收:1、乙方负责通道设备的安装、调试。甲乙双方商定:(1)合同签订之日起十个工作日内,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;(2)开工之日起五个工作日,完成设备安装及系统的调试运转;2、安装质量标准按国家规范及行业要求,乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工
6、程进行验收。第四条 价款结算方式及期限:1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);2、本合同工程安装总价款为:¥ 元,人民币 整;(1)合同签订后,甲方支付乙方(预付款)人民币(占合同总金额的 75 %)¥ 元;(2)工程款(占合同总金额的 25 %)¥元,设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及设备权属为乙方。第五条产品质量责任和售后服务条款1、自验收之日起,工程保修期为壹年;由乙方无偿提供服务,如因甲方使用不当或人为损坏除外。2、质保期结束后,乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。第六
7、条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。第七条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。第九条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。第十条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。甲方单位:联系电话:单位地址: 甲方代表:乙方单位:联系电话:单位地址: 甲方代表:20XX年2月 日篇三:设备安装合同书范本设备安装合同书范本合同编号:签约时间:工程地点:发包单位:_(以下简称甲方)联系电话:_单位地址:_甲方
8、代表:_承包单位:_(以下简称乙方)联系电话:_单位地址:_乙方代表:_根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装xx设备设备达成如下协议:第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:1、设备情况:产品名称 规格型号 单位 数量2、安装工程概况:和家网-全球中文家居门户(1)工程地点及面积:(2)工程造价: 元;(3)开工日期: 年月 日;(4)竣工日期: 年月 日;(5)付款方式:(1)、现金 (2)、转帐支票第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共
9、同负责。乙方安装调试xx设备完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。第三条 产品的安装、调试、验收:1、乙方负责xx设备设备的安装、调试。甲乙双方商定:(1) 年月日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;(2) 年月日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;(3) 年月日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部xx设备工程完工及验收,与竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收
10、,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定的补充文本加以确认。第四条违约责任一、乙方责任:1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;2、 除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可
11、的除外。3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1的违约金,但因甲方原因造成的除外。4、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任:1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作;2、开工前_天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;3、开工前_天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回
12、xx设备设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。5、 甲方如需调整产品型号,应及时乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:(1) 工程量变化或设计变更;(2) 不可抗力;(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。第五条 价款结算方式及期限:1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);2、本合同工程安装总价款为人民币:_元(大写 :);(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的_50_%)_元
13、(大写: );(2)乙方工程材料(非成品)进场,甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的_47_%)_元(大写: );(3)工程尾款(占合同总金额的_3_%)元(大写:_元),设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。第六条产品质量责任和售后服务条款1. 自验收之日起,工程保修期为壹年在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。2. 质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。第九条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。第十一条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十二条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。第十三条合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。