《工程内部承包合同律师版（8篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程内部承包合同律师版（8篇）.doc（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程内部承包合同律师版甲方：海力建设集团有限公司乙方：_ 身份证号码：_由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。一、工程概况建设单位：工程名称：工程地点：_工程类型：_二、工程范围甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。三、合同工期开工日期：_年_月_日（按照建设单位审批的开工
2、报告为准）。总工期：_日历天四、质量标准按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。五、安全文明施工标准1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5_10万的风险保证金，等整改完成后退回。2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方根据情况有
3、权暂扣乙方的工伤事故处理押金10_50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。六、合同价款工程造价（暂定）：_元（按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。七、经济指标1、经甲乙双方协商一致，乙方同意按工程与业主最终结算总价的向甲方上交工程项目承包费和向甲方缴纳2%的企业所得税，乙方不需提供工程的材料、建安和劳务等成本发票。如有建设单位供应材料时，计算基数中应含建设单位供材的定额基价。建设单位每支付一笔工程款时，甲方即按照约定应上交的承包费和企业所得税在该笔工程款中扣收。2、税费：本工程所
4、涉及的税费由乙方全部负责承担。甲方在支付乙方工程进度款时，同时扣除或留取以上相应项目金额的款项，由甲方代收代缴。如有建设单位代扣代缴的部分，乙方凭完税证明进行冲抵。3、乙方若需要向相关部门押证经营（建造师、工程师及五大员等相关证件），则要向甲方缴纳相关费用，若不需要押证就不需要缴费。4、乙方独立核算，自负盈亏。八、组织施工方式乙方采取“包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明、包验收合格、包违约赔偿、包费用、包税金、包利润上缴”的方式对本项目实行全面风险承包，依法经营，自负盈亏，自担风险。九、工程结算乙方按甲方与建设单位签订的施工合同和补充协议相关条款规定的计价原则和结算方式办理。十、项
5、目管理1、乙方由_（身份证号：_）同志为本工程乙方项目负责人，代表乙方对本项目有关生产技术、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全生产、文明施工及环境保护、竣工决算和维修等工作全面负责，并承担本项目承包合同书中约定的乙方的全部经济和法律责任。2、乙方需向甲方缴纳施工风险担保金，缴纳标准为工程合同造价的_,担保金由甲方财务部专户存储，本工程施工风险担保金为：_元（大写：_）施工风险担保金的支付方式和时间：_（1）风险担保的范围，包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务争议、各类诉讼等及问题的处理;同时包含违反施工合同约定
6、的义务、建设单位提出的违约处罚，不足部分由乙方自行负责全额赔付。（2）若乙方在工程施工中屡有供应商诉讼、劳务争议、工伤事故发生、工程技术质量问题、违约处罚等影响甲方声誉的，甲方将根据情况有权加倍扣收项目施工风险担保金，直至影响消除为止。（3）待竣工验收合格，完成结算、工程尾款收回（保修金除外）、档案资料移交、办完备案手续、办清财务结算，确认武风险并签订退保协议后全额无息退还给乙方。若项目亏损或发生债务时，甲方将使用乙方缴纳的本项目风险担保金进行支付，差额部分由乙方自行负责全额赔付。（4）在征得甲方相关管理部门和领导同意的情况下，成立”_”项目部和申请刻制”_”专用章，项目经理部需缴纳印章使用保
7、证金：_元，（大写：_），并与甲方签订”印章使用责任书”后领用。该印章由乙方专人负责保管，该印章不得用于签订经济合同文件，仅用于本项目实施期间甲方与建设单位、监理单位等相关单位之间的报审资料、交工资料、技术经济签证等有关事项，以上事项具体由乙方负责办理，与建设单位、监理单位等相关单位之间的书面资料须加盖甲方印章的，事前必须征得甲方同意批准后，方可盖章送出。十一、财务管理1、工程项目使用的资金全额由乙方负责组织且在甲方监督下运用，甲方概不负责资金的筹集事宜。2、所有资金必须进入甲方指定的银行账户。开户银行：银行账号：3、乙方与甲方内部之间的业务来往款项，乙方应按约定及时支付款项，未按约定支付且未
8、按付款计划支付的甲方有权从直接掌握的资金中代为扣收。4、甲方有权直接从所收工程款中扣收按本协议约定的由乙方应上缴的工程利润、工程税金、各项社保费用、风险担保金、工伤事故处理押金及其他应缴纳的款项。5、在收到业主方支付的工程款超过合同造价的80%时，甲方有权对包括工程质量、工程安全、债务、债权等项目管理内容进行综合审计，控制乙方工程尾款的支付。6、财务管理未尽事宜以甲方指定的相关管理办法为准。十二、供应商管理1、合同管理，乙方的所有对供应商的采购合同包括分包、材料、劳务等，必须以公司名义签订，凡加盖项目工程印章或项目经理或乙方签名的包括但不限于收料单、对账单、欠条、承诺函等均不具有法律效应，甲方
9、均不予认可。2、甲方有权每半年根据需要与供货商核对应付账款余额，跟踪账款支付情况，核实是否有未结账务。3、乙方利用支付材料款、人工费等虚假方式转移资金的，甲方有权按照相关法律要求追究乙方责任。4、乙方对供应商管理失控，供应商起诉至法院，冻结或强制执行公司银行账户资金的包括公司本部及其他项目部银行账户的，甲方按月息5%向乙方收取资金占用费，并承担相关诉讼等费用。十三、甲、乙双方权利与责任1、甲方权利甲方有权利监督乙方在施工过程中遵守国家、地方颁布的法律、法规，严格执行建筑安装工程项目的有关规程、规范及验收标准。2、乙方权利（1）乙方按照甲方与业主签订的建设工程施工合同及本合同约定，具体组织、指挥
10、本工程施工管理、生产和各种经营活动的权利，甲方原则上不干涉。（2）乙方具有独立的用人用工权、分配权、员工考核奖惩权。（3）乙方根据工程需要对本工程需要的安装分包，机具、设备、材料供应物资具有独立的决定权，在同等条件下，乙方原则上应优先采用甲方的安装公司、材料供应及甲方的设备和周材。（4）乙方根据甲方的相关规章制度，有权结合本工程的实际情况制定实施细则及管理措施。（5）在全面完成本工程的履约责任后，乙方对本工程的合法盈利具有拥有权、使用权、支配权。3、甲方责任（1）协助乙方的工程决算工作，帮助乙方办理工程的决算工作。（2）积极解决乙方在施工中存在的技术、质量、安全、设备、材料等问题，协调项目内外
11、关系，为项目的生产经营创造良好的内外环境。（3）协助乙方处理工伤事故、劳务争议等事宜。（4）积极协助乙方处理涉税及催款事宜。（5）负责向乙方提供建造师、工程师及五大员等相关证件。4、乙方责任（1）按规定为员工和工人购买五险。（2）自行承担该项目明确的或隐藏的各种风险和责任。（3）及时支付工人的劳务工资，若有拖欠情况，甲方有权直接将工程款支付给劳务队伍。（4）严格遵守国家的法律法规，合法经营。十四、违约责任1、乙方承担由本工程引起的一切质量、安全、文明施工、工期、经济及治安刑事责任。2、甲方发现乙方有下列情况出现之一者，在甲方多次协调未果的前提下，为确保甲方良好的社会信誉，甲方有权终止此合同，撤
12、换承包责任人，并追求承包责任人及相关人员的经济及法律责任，所发生费用由乙方全部承担，并有权无条件接管所建项目后续工程。（1）将工程转包（经批准的专业分包除外）;（2）管理人员配备不健全、不到位或不具有相应的资格证;（3）工程出现重大质量、安全事故，造成对公司信誉的负面影响;（4）未经甲方同意直接向建设单位收取工程款;（5）项目出现重大经济纠纷或法律纠纷;（6）乙方严重违约，不能保证甲方与业主签订的建设工程施工合同的履约;（7）乙方私刻公司的各种印章。3、甲、乙双方在履行本合同中发生争议应友好协商解决，协商不成，由重庆仲裁委员会仲裁。十五、本合同双方签章（字）且甲方加盖骑缝章后生效，一式肆份，甲
13、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，本工程竣工交验、保修期满且与本工程有关的债权、债务全部了结后合同自然终止。甲方：_ 乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日年月合同签订地点：_工程内部承包合同律师版（二）总包方：（以下简称甲方）承包方：（身份证号：）（以下简称乙方）为强化企业管理，提高企业经济效益，调动项目经理的工作积极性，确保甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中的各项经济与责任条款的全面履行，依照民法典、建筑法的原则。甲方将_工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，为明确甲、乙双方的职责，
14、结合本工程具体情况，经双方商议达成以下协议条款，以资共同遵守工程概况1.1工程名称：1.2结构层次：1.3建筑面积：1.4工程地点：第二条工程承包范围和形式2.1工程范围：甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量2.2承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工，实行单项核算，自负盈亏。第三条工程工期3.1施工工期：_年_月_日至_年_月_日。（工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行）3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时，经建设方签证工期顺延。第四条工程造价及价款的支付和结算4.1工程造价暂按合同价（人民币大写）：_，总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费，以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。第五条甲、乙双方责任5.1
