《建设工程承包合同模板（八篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程承包合同模板（八篇）.doc（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程承包合同模板根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：一、工程概况：本工程位于跃进路_号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算（按正面封板面积计算），增加部分甲乙双方另行协商。（注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料）。二、双方责任：1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看守工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方，听从甲方人员安排。3、乙方应本着“安全第一”的原则，严
2、守国家有关操作规程，做到，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。三、工程质量和施工期限：1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责，如果是乙方施工的责任，质量由乙方负责，如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。2、乙方施工工期从_年_月_日至_年_月_日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。四、工程款支付方式：在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分
3、之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程承包合同模板（二）甲方：乙方：根据中华人民共和国经济法，建筑安装工程承包条例及建筑安装工程总分包实施办法等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：一。施工内容：给甲方_二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。二。甲方管理规定：1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。2、
4、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。4、现场的施工材料必须堆放整齐，摆放有序。5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。三。合同签生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款：付款方式如下：本工程的工程总价为：_第一次：工程款为_第二次：工程款为_第三次：工程款为_四。甲方责任：1、甲方负责与乙方的各项协调工作。2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。五。乙方责任1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。2、负责工程的施工管理、施
5、工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。3、必须保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。5、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。六、附则1、本协议经甲乙双方签后生效。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。甲方签签章：乙方签签章：_年_月_日 _年_月_日建设工程承包合同模板（三）甲方（发包方）乙方（承包方）根据民法典及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容
6、二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为_年_月_日开工，至年月日结束。2、如遇下列情况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合安全施工;（2）设计范围内重大设计变更;（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度;（4）甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币_元整（￥元）五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整（￥元）;2、工程施
7、工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币元整（￥元）;3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整（￥元）六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设
8、计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。（3）提供有利施工的现场条件。（4）审核工程计划进度表。（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。（7）按
9、合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务（1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。（3）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。（4）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。（5）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、服务条款无。十、违约责任1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过
10、合同总价的10%.2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%.3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%.4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因
11、遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到_日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到_日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到_日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到_日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的
12、签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。本页无正文甲方：地址：邮编：联系电话：开户银行：帐号：建设工程承包合同模板（四）发包方：_（以下称甲方）承包方：_（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程面积（包括土建工
13、程、水暖工程、电器工程）：共计_份平方米。4.承包内容：5.建筑安装工程造价：共计人民币_份元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：（1）（2）7.工程开工日期：_年_月_日8.工程竣工日期：_年_月_日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：（1）（2）11.乙方主要义务（1）（2）12.违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还
14、可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：共_份14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方：_ （盖章）法定代表人（签字）：_承包方：_ （盖章）法定代表人（签字）：_签约日期：_年_月_日建设工程承包合同模板（五）建设方：（以下简称甲方）施工方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国经济合同法、建设市场管理条例，结合本地实际情况和本工程结构特点，经甲
