《基坑支护合同2(完整资料)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护合同2(完整资料)（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、基坑支护合同2(完整资料）(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）基坑支护、工程承包合同建设单位:承包单位:签订时间：建设单位（甲方）:承包单位(乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就巨野康庄新型社区河畔花都小区、1#楼基坑支护工程事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称: 工程地点： 工程内容：基坑支护工程。二、工程承包范围承包范围:施工图范围内的基坑支护工程施工。 三、承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工等。四、合同工期开工日期:年月日（暂定)，实际开工日期以监理单位的书面通知为
2、准.五、质量标准、施工操作及成品质量符合国家规范标准。 2、严格按施工图纸及设计方提供的有效变更施工。3、所有施工及成品质量符合国家规范验收规定。 、工程所用材料必须符合相关规范标准要求，经现场监理验收认可后方可使用.、各项工程成品的质量及相关检测数据达到设计要求。 六、合同价款1、编网喷浆5元/平方。2、挂网喷桨4元/平方。、锚杆（18)65元/米。槽钢（1）5元米。注：以上单价包含税金。七、付款方式1、施工人员及设备进场，一周内预付总价款的2作为备料款.、完成总工程量的50%，一周内付至已完工程量价款的80。3、完成总工程量的8，一周内付至已完工程量价款的80%。4、基坑支护工程全部完成，
3、一周内付至总价款的10%。八、建设单位责任、提供图纸2、负责与设计单位沟通。3、协助办理使用临建、道路交通、环保建设等相关证件、批件。4、组织设计交底.、按合同约定及时支付分包人工程款。、帮助协调周边群众关系。7、协调周边建筑房产业主的关系,确保施工正常进行，无外界干扰，若因外界干扰影响施工的,工期顺延，造成的损失由甲方承担.九、承包人责任、严格按照设计图纸施工，编制基坑开挖支护组织设计、技术方案报监理、建设单位审批后进行施工。2、遵守建设单位有关工程管理的规章制度，服从建设单位的组织指挥协调.承包人应做好必要的应急措施。3、负责所有人员的安全教育和安全保护工作,严格按照安全施工标准组织施工,
4、采取必要的安全防护措施保证施工安全，因自身原因导致的安全责任事故，由乙方承担全部（经济责任和法律)责任.5、工程施工质量必须达到合同规定的质量标准及验收要求，工程施工质量达不到合同规定的质量标准及验收要求,乙方返工，直至达到合同规定的质量标准，因此造成的经济损失均由乙方承担，并接受甲方对乙方因耽误总包人后续施工而延误的工期进行处罚。6、施工中保证基坑的施工安全,及时分析施工监测数据，并做好应急措施。十、其他1、若施工中出现非施工合同范围内的工作内容、工程量的增减及需要增加的工作和费用以现场签证的方式解决.2、本合同履行过程中的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均可作为索赔的
5、有力证据，用以处理工程中出现的索赔问题。3、本合同确定综合单价包括了临时停水、停电、二次搬运、施工场地不足、在场外食宿、成品保护、保证工程安全、加快工程施工进度等所需措施的一切费用，工期分包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，工程结算时除工程签证外其它单价不作调整。7、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。8、承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失。9、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应
6、继续履行合同.10、本合同双方签字盖章生效，工程验收完工一切工程款项结清后即告终止。11、对发生的争议问题可协商解决，若协商未能达成共识,应在工程所在地选择仲裁或诉讼解决。12、本合同一式肆份,双方各执两份.未尽事宜,双方协商解决。建设单位：(公章） 承包单位： 法定代表人： 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话： 电话： 年月日工程基坑支护工程分包合同甲方：中国建筑一局(集团）有限公司乙方:北京嘉恒立建筑工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商,就首都体育学院实验
7、综合楼工程基坑支护工程施工有关事宜达成以下协议:第一条 项目概况1。工程名称：首都体育学院实验综合楼工程12工程地点:北京市海淀区北三环西路11号院 1。建筑面积：共约206。6平方米.第二条 承包内容本工程乙方需拟建工程的基坑支护工程的施工,包括但不限于以下内容:l 基坑支护方案专家评审：乙方根据甲方提供的岩土工程勘查报告、实地踏勘并结合施工经验，并仔细阅读我方提供的施工方案，并相应做出自己方案,做到以最优化的方案保证施工质量。中标方雇佣有设计资质的设计单位的设计,组织有关专家评审,并提供设计单位认可及盖章的施工图供业主和有关单位审核批准,只允许在审核批准后进行施工,整个工程所涉及的稳妥性、
8、质量等的设计责任由乙方承担。乙方的设计方案要充分考虑周围建筑物及管线的安全性。 l 拟建工程的排水：土方开挖、基坑支护施工期间的基坑内排水，包括坑底的明沟排水及土钉墙面花管排水。l 拟建工程的基坑支护:土钉墙、预应力锚杆。 l 沉降观测:基坑边坡支护系统变形（水平)监测；周围建筑、地面沉降监测，并达到业主、监理及有关政府部门满意；观测直至回填土完。第三条承包方式和合同造价3。承包方式:包工包料，固定综合单价合同.土钉墙单价及预应力锚杆单价是固定的,不因政策变化、市场物价调整、地质实际情况与地质报告的差异、北京市重要活动进行的交通管制、白天或晚上施工、居民民扰等各种因素而调整。 3.2合同价款:
9、暂定5180元.大写:暂定伍拾伍万伍仟壹佰捌拾元整。土钉墙：固定综合单价,180元平米，暂定工程量2487平米，小计47660元；预应力锚杆:固定综合单价，140元/平米，暂定工程量68平米,小计107520元；总计暂定55580元.土钉墙的工程量结算按照图示尺寸以平米计算，压边不另计（具体依据建设工程预算定额的相应计算规则）。合同价款包含完成工程承包内容所发生的人工费、材料费、机械费、雨季施工措施费、环保、安全文明施工费、实验费、监测费、管理费、利润、优化设计费、专家评审费、税金等全部内容。第四条 工期4.1计划开竣工日期及阶段工期如下(含土方工程施工时间），具体开竣工日期以招标单位现场实际
10、要求为准：2012年月2日-0年9月2日.2对以下造成竣工日期推迟的延误,经招标单位代表确认后工期相应顺延.4.。不可抗力。4.22甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。4.除上述原因造成的工期延误，以现场要求工期为准，实际工期每拖延一天，罚款合同造价的千分之十。4.4本工程可能发生民扰问题,乙方须充分考虑民扰带来的停工、窝工等损失。乙方连续停工三天,甲方不考虑工期的顺延和费用的补偿,由乙方自行承担，不得向甲方提出经济补偿；连续三天以上停工，乙方按手续办理工期顺延,但不得计取任何费用补偿。4.5无论白天夜间施工，均已综合考虑在合同价款内。第五条 工程质量51质量标准:达到国家质量检验评定的合格标
11、准.5.乙方应编制基坑支护的施工方案和质量保证措施、安全措施，事先报经甲方和监理公司确认，作为监控施工的依据。5.甲方及监理公司有关人员可随时巡视检查现场施工状况,对不符合施工规范等情况有权提出纠正意见,特殊情况可提出暂停施工指令,乙方必须遵从，由此造成的返工等损失均由乙方承担。.4双方约定，基坑支护工程施工完成后由甲方组织监理和乙方进行验收。第六条 安全及文明施工1乙方必须制定并切实执行全方位的施工现场管理办法和规则，以确保施工安全和文明施工等,凡因违规而发生事故，所造成的损失均由乙方承担。6.2乙方应接受甲方及监理人员对安全施工的检查，对不符合安全规则及有安全隐患的,甲方和监理人员有权提出
12、纠正、制止,情节严重的可指令乙方停工整顿.6。乙方在施工中发生重大安全伤亡事故,必须在事发后及时向市、区各有关部门报告,同时告知甲方，以求能够最迅速地妥善处理。6。4因乙方原因造成的安全伤亡事故，均由乙方负责处理和承担经济赔偿等一切责任。5乙方在施工过程中应保证施工现场内的动力设备、高电压线路、地下管道、及临街交通要道等的安全，如有损坏，由责任方承担费用。第七条各方驻工地主要成员7.1甲方驻工地代表为卢茂 7。2乙方项目经理兼工地代表为罗英华上列人员如有变动，变动方应及时通知对方。第八条工程款支付办法。1护坡工程完成一半时,支付工程总造价的40;护坡工程完工后，支付至工程总造价的9，余款在基坑
13、回填完后一月内付清。如业主不能按期付款，甲方将按业主付款的比例对乙方支付工程款,并且乙方不得因此对甲方提出索赔或起诉。8。3税金(工程总价的3。4%)已含在合同价款内.8.4承包方须向发包方提供合法有效的工程款发票。第九条甲方的责任和义务9.1向乙方提交场地的坐标控制点和水准点.9。2向乙方提交工程基础图、现场总平面图、地质勘探报告各一份。3向乙方提供现场临水临电的接驳口，乙方自行接驳。第十条乙方的责任和义务101本合同签订后3日内,向甲方报送实施性施工方案1份,甲方在收到后的5日内予以批复,乙方严格按批准的施工组织设计进行施工，保证投入足够的施工机械及人员，随时接受甲方的监督检查，并按要求纠
14、正出现的偏差。10.2按约定时间向甲方报送月(旬）施工作业计划和上月(旬）计划完成的统计报表各份。1。在工程施工过程中，服从甲方的统一管理，严格服从甲方的管理,严格执行甲方的规定、指示和指令,包括依照甲方要求的时间、格式和内容提交各类报表、计划、方案、措施、记录、名单、证明等文件或资料,参加甲方召集的会议，确保甲方实现对业主工期质量安全等的承诺。10。严格遵守国家、地方政府和有关部门对施工场地的市容、环卫、环保、噪音、交通、消防等的管理规定.并承担因违反有关规定造成的对乙方及甲方的罚款.10。5乙方施工车辆出现场前选派专人进行清洗车轮，如因乙方的车辆在公路上遗撒等原因招致的罚款及有关费用均由乙方承担。 10.乙方应做好施工现场周边建筑物、构筑物、地下管线、市政道路、管线的保护工作，费用由乙方承担。如保护不当或未采取保护措施造成损坏，其产生的经济损失和责任均由乙方负责。1。在工程施工过程中，甲方如发现乙方施工能力不足、工程进度不能满足业主要求、质量达不到合格标准、乙方配合不到位等情况，有权责令乙方退场。乙方必须无条件接受，所造成的损失由乙方承担。10。8除经甲方许可外，乙方不得将工程转
