《小区车库买卖合同格式版（八篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小区车库买卖合同格式版（八篇）.doc（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、小区车库买卖合同格式版甲方（出卖人）：_乙方（买受人）：_经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于小区楼号车库（建筑面积平方米），出售给乙方。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币_元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。三、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用。四、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。五、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关
2、产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字_乙方签字_年_月_日小区车库买卖合同格式版（二）出卖方：（甲方）买受方：（乙方）甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：1、甲方将位于_小区_号的车库卖于乙方。2、车库的具体状况：位置：_，四邻：_，面积：_，产权方式为：_。3、甲方出卖车库的价格为：_元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。4、自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库
3、及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律职责。6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。车库买卖合同范本7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。8、未尽事宜甲乙方协商解决。9、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）_年_月_日小区车库买卖合同格式版（三）出卖人姓名：_ 身份证号：_买受人姓名：_ 身份证号：
4、_经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡德尚苑的5栋楼_号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。一、甲方出售房屋情况1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业。2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。二、房屋价格及付款形式、交房方式1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于日之内交房时付清。2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。三、违约责任1、甲方应确保
5、上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。四、本合同一式份，各方各执份。五、未尽事宜，协商解决。甲方签字：_ 电话：_乙方签字：_ 电话：_公证人：_年_月_日小区车库买卖合同格式版（四
6、）合同编号：_甲方（出售方）：_地址：_电话：_ 传真：_乙方（购买方）：_地址：_电话：_身份证号码：_根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。一、买受人所购的基本情况乙方所购车位（库）位于_第_号单位。该车库套内面积约为_平方米。二、计价方式与价款双方约定按套计算该车位（库）总价款为（人民币）_拾_万_仟_佰_元整。三、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币_拾_万_仟_佰_元整。四、交付期限出卖人应当在_年_月_日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除
7、双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;五、出卖人延期交房的违约责任除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;1、逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款
8、万分之二的违约金，合同继续履行;（2）逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。六、交接车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。七、其他买受人使用期间不得擅自改
9、变该车位（库）的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位（库）有关联的公共部位和设施的使用性质。八、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第_种方式解决：1、提交_仲裁委员会仲裁。2、向_人民法院起诉。九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。十一、本合同自双方签订之日起生效。十二、附件：车库平面图出卖人（签章）：_ 买受人（签章）：_【法定代表人】：_ 【代表人】：_年_月_日 _年_月_日小区车库买卖合同格式版（五）甲方（出卖人）：乙方（
10、买受人）：根据中华人民共和国合同法、房地产管理法及其它相关法律法规之规定，买受人和出卖人协商一致就买卖车库达成如下协议。一、买受人所购买车库位于银都花园怡景园_号楼南面，首层由东至西第11间，共一户，建筑面积约24.89平方米（套内户型尺寸长6米、宽3.3米、结构层高2.1米，限微型车存放）。二、甲乙双方就上述车库成交价定为人民币肆万捌仟元整（48000元），房款一次性结清，有收据为凭。三、本协议签订后，如乙方中途悔约，购房款甲方不退，甲方中途悔约将双倍房款返还给乙方。四、甲方必须保证车库无任何纠纷和遗留问题，如乙方在房期间，因甲方原因出现的问题，造成乙方的损失，应由甲方承担。五、上述车库无法
11、办理产权证，一切手续以甲方购房时的原始收据及合同为据。六、甲方与房产公司之问的一切原始凭据及原始购房合同全部交与乙方。七、乙方向中介人交中介费五百元整，中介费交后不退回，如有一方违约，由违约方承担中介费。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日小区车库买卖合同格式版（六）甲方（出卖人）：住址：身份证号：乙方（买受人）：住址：身份证号：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于_号车库（实测建筑面积_平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构
12、、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币_万元整（_元）。乙方在_年_月_日前一次性付清。三、甲方在_年_月_日前将上述车库交付乙方使用。四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
13、甲方（出卖人）：乙方（买受人）：_年_月_日小区车库买卖合同格式版（七）甲方（出卖人）：乙方（买受人）：根据民法典、房地产管理法及其它相关法律法规之规定，买受人和出卖人协商一致就买卖车库达成如下协议。一、买受人所购买车库位于银都花园怡景南面，首层由东至西第11间，共一户，建筑面积约24.89平方米（套内户型尺寸长6米、宽3.3米、结构层高2.1米，限微型车存放）。二、甲乙双方就上述车库成交价定为人民币肆万捌仟元整（48000元），房款一次性结清，有收据为凭。三、本协议签订后，如乙方中途悔约，购房款甲方不退，甲方中途悔约将双倍房款返还给乙方。四、甲方必须保证车库无任何纠纷和遗留问题，如乙方在房期间，因甲方原因出现的问题，造成乙方的损失，应由甲方承担。五、上述车库无法办理产权证，一切手续以甲方购房时的原始收据及合同为据。六
