《小区建设工程包工包料施工协议电子版（九篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小区建设工程包工包料施工协议电子版（九篇）（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、小区建设工程包工包料施工协议电子版甲方：乙方：根据中华人民共和国民典法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例和建筑工程施工合同有关规定，为明确双方责任义务，经协商同意，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：包工包料一次性包干使用5、工期：6、工程承包价款：（1）、本工程维修费暂定价为人民币大写：最终结算价以双方协商一致委托有资质的工程造价咨询机构审核的结果作为结算依据。（2）、结算方式：工程竣工后工程量由甲、乙双方现场测量确认，乙方提交结算资料，由双方协商一致聘请有资质的第三方审核单位审定工程结算价，以工程结算价下浮2%后作为工程款项的最终结算数额，同
2、时以此数额为基数纳税，并须出具等值有效的税务发票。第二条、双方责任甲方责任：1、甲方协同乙方共同制定维修施工方案，若有变动及时通知向乙方。2、工程未经验收而甲方提前使用的，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任，并将工程视为合格。3、甲方负责提供施工场地，负责协调场地使用和外联部分，协调风景区需要修砍树障事宜，维护乙方施工。4、甲方必须做好施工前的准备工作。乙方责任：1、协同甲方共同制定维修施工方案，自行制定施工方案，负责本合同范围内的维修施工任务，负责施工期间的安全责任，并自行组织施工。2、严格按照合同工期完成施工任务，如因乙方造成工期延误责任自负。3、严格按照国家标准要求组织施工，在保证
3、工程主体质量的前提下，还要保证对铁路的各项限界满足铁路规范要求。4、采购工程需要材料、设备必须有产品质量合格证书，配制加工非标准设备，必须满足武鸣供电局有关技术规范要求。5、收集完善竣工资料。6、坚持文明施工，做好现场的环境保护，因施工需砍伐风景区内的树木，应风景区要求需要补种的，乙方应该及时补种并确保成活率。第三条、工程质量1、乙方交付合格的工程，如因乙方自身原因发生责任质量事故，乙方承担全部经济损失。2、工程质量达不到要求的，必须立即返工，返工费用及造成工期延误的损失均由乙方负责。3、验收合格后，工程质保期为_年。第四条、工程款支付甲方在合同盖章生效后预付工程款即人民币;工程竣工验收合格后
4、，并在10个工作日内支付经第三方审核单位审定的最终工程结算价的95%，余款5%待保质期满后5个工作日内一次付清，乙方向甲方出具等值有效的税务发票。第五条、违约责任甲、乙双方应认真履行合同，如一方违约，违约方除赔偿给对方造成的一切损失外，还应支付合同总价款的2%作为违约金。第六条、合同争端甲乙双方均同意，如在合同执行过程中发生合同争端，由双方协商解决;如协商不成，提交市中级人民法院裁决。第七条、附则1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程结束费用结清自行终止。2、合同未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。甲方：法人代表：纳税人识
5、别号：地址：开户行：银行账号：联系电话：乙方：法人代表：纳税人识别号：地址：开户行：银行账号：电话：联系电话：_年_月_日小区建设工程包工包料施工协议电子版（二）一、工程名称及建设地点：1、工程名称：_2、建设地点：_二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，大写：佰拾万佰拾元角分）。四、工期：_年_月_日至_年_月_日，共计叁年五、承包方式：包工包料。六、甲乙双方负责完成的工作：a）甲方负责完成的工作：i.在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现
6、场办公提供方便。ii.甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。b）乙方负责完成的工作：i.乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。ii.保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。iii.自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。甲方：乙方：_年_月_日小区建设工程包工包料施工协议电子版（三）甲方：乙方：甲方将“杭政储出【20x
7、】_号地块商品住宅”防水工程发包给乙方施工，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法甲方与发包方签订的建设工程施工合同以及相关工程补充协议和经济文件的约定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、承包范围：包工包料2、防水工程报价地下室底板1.2厚JS（）聚合物水泥防水涂料，单价按18元/。地下室侧板1.2厚JS（）聚合物水泥防水涂料，单价按18元/。屋面及卫生间防水具体施工方案及价格由甲乙双方另行协商。以上防水工程完工验收合格后，工程量按以实际完成的平方数为准，工程总价以实际完成的平方数单价。第二条甲方工作责任2.1开工前，甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方
8、要求说明，并向乙方作现场交底;基层要平整、干净、牢固、无空鼓、无松动、不得有起砂、开裂等缺陷，符合防水施工规范要求;清除影响施工的障碍物。2.2合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。2.3甲方向乙方免费提供施工用水、电源、垂直运输机械，以及乙方施工管理人员住宿场所等，并说明使用注意事项。2.4甲方协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作。2.5甲方负责该防水工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的检查和监督，组织工程质量的检查、验收。2.7甲方对乙方交接的防水层成品有保护的责任。第三条乙方工作责任3.1严格执行施工规范、工地
9、安全规程、防火安全规定，按图纸或双方协定方案施工，参加验收。3.2工程完工未移交甲方前，负责对现场成品进行保护。3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.4乙方负责提供产品出厂检验报告、出厂合格证、现场抽样检验报告、产品施工工艺并按时提供给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定4.1本工程按施工图纸或双方协定方案、做法说明、设计变更及国家制度的施工规范组织施工、验收。4.2采用合格的防水材料，进场施工。第五条关于工程款支付的约定5.1防水工程施工完毕、防水工程验收合格后15天内，甲方将工程款付至工程总造价_80_%（除5%做质量保证金外），其余款甲方在两
10、个月内需全部付清给乙方。5.2保修期满甲方在一个星期内将保修金一次性支付给乙方。第六条工程保修6.1工程质量保修期为三个月，质量保修期从该分项工程实际验收合格之日算起。甲方扣除相应保修金时给乙方办理保修金欠条，保修期满甲方将保修金本金付还乙方。6.2保修范围：材料老化、搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。6.3属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后3个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。第七条违约责任7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有权停止
11、施工，所造成的工期延误由甲方负责。停工期间给乙方造成的误工费用由甲方承担。7.2方必须确保工程工期和施工质量及防水工程顺利进行。如果基层达不到防水施工规范要求，甲方要求乙方施工，其施工费用由甲方负责补给乙方。7.3乙方在施工过程中，严格按图纸或按双方协定方案及甲方技术交底施工达到保质保量。7.4方在施工中，甲方注意对成品进行保护，如因甲方在施工中对防水成品损坏或污染，经甲乙双方确认，由甲方负责处理。需要返工的由甲方负责费用。八条争议纠纷8.1合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。8.2未尽事宜，双方共同协商，补充协议与本合同同具法律效力
12、。8.3本合同的执行中发生争议，当事人不愿通过协商时，应向甲方所在的人民法院起诉。第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章之日起生效。在本合同项目工程竣工验收合格，保修期满甲方付清乙方保修金，该合同全失效。甲方：_ 乙方：_年_月_日小区建设工程包工包料施工协议电子版（四）甲方：_乙方：_根据上中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程数量：_4.结构形式：_二、承包方式包工、包主体工程三、承包范围包工包料、包手
13、头工具等所有机具（包括三级配电箱以下满足质量要求的照明用电线及其它设备）、自备劳保用品、食宿自理、周转材料管理。四、施工日期1、商定工期为_天（日历_天）开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日2、本工程应一次进场完成，按照甲方工程各阶段的施工进度计划施工。根据甲方安排，乙方不能影响甲方下道工序施工，如有影响所造成的一切责任由乙方承担，并赔偿给甲方造成的一切损失。如人为因素造成工期拖延，每延期一天，应支付违约金_元，_天以上（含_天）发包方有权终止合同，责令无条件退场，按已完成工程量的80%结算支付，并有承包方承担所有经济责任。五、工程面积及单价1、此工程楼号总面积约_平方米2、每平方工程
14、包价：主体每平方米_元，装饰每平方米_元。六、工程结算及支付办法1、主体工程结算及支付办法（1）、工程款支付，垫资主体_层封顶（不包括地下室），付已完工工程量的_，主体封顶付已完工工程量的_，工程主体结构验收达到合同第六项标准后付至总造价的，剩余三个月内付清。（2）、结算前由发包方、建设方、监理方、质监站及设计方组织验收，验收合格并签署意见后，由乙方向甲方项目部提出申请，经甲方项目部和项目经理批准后，甲方财务核算后给予支付。2、装饰工程结算及支付办法（1）砌体完成一半后福完成工程量的，全部完成付总款的，主体验收后付至。（2）工程装饰工程量完成一半后付完工程量的，全部完成付总工程款，竣工验收后付至总款的，二次结构、装饰部分竣工验收后三个月内付清。甲方：_乙方：_时间：_小区建设工程包工包料施工协议电子版（五）甲方：_ 乙方：_甲方将位于台子上的拟建房屋幢承包给乙方施工修建。本着双方平等自愿的原则，公平、公正，就有关事项协议如下，望双方共同遵守执行。一、承包方式：采用包工包料的方法。二、甲方
