《2023年装修建设合同（份范本）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年装修建设合同（份范本）（77页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年装修建设合同（份范本） 书目 第1篇建设银行装修合同书 第2篇建设工程装修修理合同 第3篇建设公司装修居民房合同 第4篇建设公司装修合同 第5篇建设装修施工管理合同 第6篇杭州市建设工程装饰装修施工合同 第7篇居室装修住房建设合同 第8篇建设银行装修合同 第9篇居室装修建设合同 第10篇房屋建设工程装修合同书 第11篇建设工程工地装修合同 第12篇装修建设工程施工合同 第13篇建设工程装修材料销售合同 第14篇建设承包装修合同 第15篇建设工程装饰装修合同 第16篇办公室室内装修合同建设银行合同书 建设银行装修合同书 发包方：_ 承包方：_ 根据中华人民共和国民法典、建设部建筑装饰装
2、修管理规定和家庭居室装饰管理结合本工程实际状况，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商达成如下协议：_ 1、工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程地点：_ 1.3承包内容：_本合同附件工程预算书或工程项目一览表列出的项目以及以下内容：_具体内容见预算表 1.4承包方式：_ 包工包料包工部分包料包工不包料 1.5工期：_ 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 总日历天数：_天 1.6工程质量：_优 1.7合同价款￥：_ 2、工期 2.1要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行 的措施费用.每提前一天,甲方支付乙方/_元。 2.2未按约定供应图纸及开
3、工条件而影响工期的，工期相应顺延。 2.3甲方变更设计或增加工程量以及提出增加设计范围以外的工程项目，造成工期的延误，甲方担当责任，工期相应顺延。 2.4甲方现场工程师指令有误或不刚好，延误工期，工期相应顺延。 2.5甲方不按合同约定支付工程预付款、进度款，影响施工正常进行，工期顺延。 2.6乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 2.7由于工程质量缘由返工，乙方担当责任，且工期不顺延。 2.8乙方预算少算、漏算所产生的增加项目，导致工期延误由乙方负责，工期不顺延。 2.9非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响、导致停工8小时以上工期相应顺延。 3、工程质量检
4、查及验收 3.1本工程质量评定验收标准的依据： 施工图纸、作法说明、设计变更 建筑装饰装修工程质量验收规范 住宅装饰装修工程施工规范 3.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。 3.3工程竣工后，甲方未阅历收擅自运用，视为甲方验收合格。 3.4验收合作项目，双方签字确认不合格项目限期整改。另行验收，直至合格为止。 4、材料设备的供应 4.1乙方选购的材料如不符合质量要求，致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标，造成环境污染，由乙方担当其责任并赔偿其损失。甲方供应的材料如不符合质量要求，
5、致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标，造成环境污染，由甲方担当其责任。 4.2甲方供应材料，乙方有义务事先告知甲方精确的材料用量及符合施工条件的材料，否则造成的损失由乙方担当。若甲方不予接受而造成工程质量问题及材料的奢侈，由甲方负责。 5、工程变更 5.1甲方变更设计，应在该项工程施工前7天向乙方发出书面通知。 5.2在施工中，甲方要求变更设计或施工项目、要经乙方同意，前提是乙方还未进该项的用料。 5.3乙方按变更通知进行变更，并于3天内，提出变更价款报告的完整资料。甲方收到变更价款报告后起3天内予以签认，或提出异议。如甲方无正值理由不签认，变更价款报告自送达之日3天后自行生效。 6、工程价款及
6、结算 6.1双方按国家和本市有关主管现行规定，在合同生效后，甲方按下表约定分三次向乙方支付工程款，尾款一次结清。 6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料7天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在7天内结清尾款。 7、索赔 7.1甲方因未按合同约定供应施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方缘由造成乙方经济损失，乙方可依照合同有关条款进行索赔。 7.2乙方未按合同约定交付装饰产品或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方经济损失，甲方可依照合同有关条款进行索赔。 7.3索赔程序 索赔事务发生7天内，索赔方向被索赔方发出索赔的通知书 索赔方在发出索赔
7、意向后7天内，向被索赔方提交全部和具体的索赔资料 被索赔方在接到索赔资料后7天内赐予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据，被索赔方在7天内未作答复，则视为该项索赔己被认可。 8、保修 8.1本工程保修责任期：_屋面防水工程、有水要求的房间、卫生间的防漏工程为5年，其他工程为2年。 8.2保修范围为乙方施工的工程项目。 8.3施工质量问题和乙方供应材料缘由造成的损坏，由乙方保修。 8.4由于甲方供应的材料质量问题、人为造成的损坏和不行避开因素造成的损坏不在保修范围内。 9、争议 9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。 9.2协商不成可通过建
8、筑装饰协会进行调解 9.3当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列任何一种方式解决：_ 向_市_仲裁委员会申请仲裁 向_市_人民法院起诉。 10、合同解除和终止 10.1有下列情形之一的，可以解除合同。 甲乙双方协商一样 因不行抗力致使合同无法履行 因一方违约致使合同无法履行。 10.2甲乙方履行完本合同全部义务，工程己办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。 11、附件 11.1本合同正本两份，双方各执一份。甲方执壹份，乙方执壹份。均具同等法律效力。 12、补充条款 发包人：_承包人：_ 发包人代表：_承包人代表：_ 电话：_电话：_ 开户银行：_开户
9、银行：_ 帐号：_帐号：_ 地址：_地址：_ 建设工程装修修理合同 2023建设工程装修修理甲方： 乙方： 甲、乙双方依据双方签订的_项目户内精装修总承包工程施工合同，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议： 一工程质量保修范围和内容： 1、乙方在质量保修期内，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当装修施工合同中的全部施工承包范围内工程质量保修责任。 2、凡属于乙方缘由造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方修理造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围不属于乙方责任，但是经由双方协商须要乙方施工
10、的，乙方必需主动协作修理，费用双方协商由责任方担当，但费用收取不能高于市场综合水平标准。 二.工程质量保修期： 双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改看法并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。 三.保修金支付： 本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。 四.保修要求条款： 1、交楼期间精装修施工单位必需在现场组建特地的交楼修理办公室，每一户支配专业人员陪伴我司交楼人员进行验收移交
11、。要求参加交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的看法必需仔细记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改修理。 2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为修理高峰期，期间必需派足够的固定修理人员在现场组建特地的修理办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。 3、修理高峰期过后，总包单位必需指定修理负责人，修理负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行修理，履行保修义务，保证修理的质量及效果。 4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。 5、接到修理通知后，施工单位必需实行第一时间先
12、检查修理，后论责任的服务原则 6、乙方未能刚好按规定进场修理或不能修理、及未能在甲方指定的合理期限内修理完好或经过两次修理都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为修理并确定价格，由此发生的全部修理费用及赔偿费用、并加收以上费用的15%作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用干脆从保修金中扣除。 7.由乙方的施工质量缘由，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方担当。 8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15%的罚款从保修金中干脆扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用干脆从保修金中扣除。 9.对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的相关规定，马上向当地建设行政主管部门
