《钢结构工程施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构工程施工合同范本（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内蒙古自治区公路路政执法监察总队专业施工项目施工合同合同编号 _工程编号： _工程名称： _发包方： _承包方： _签订时间：_签订地点： _根据中华人民共和国经济 合同法 和建筑安装 工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称： _二、工程地点： _三、工程造价： _( 万元 ) 。第二条施工准备一、发包方：1. 月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器 ( 包括水表、配电板 ) ，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。2. 本合同签订后 _天内提交施工许可证。二
2、、承包方：1. 负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作 ;2. 组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3. 编制施工组织设计或施工方案、 施工预算、 施工总进度计划，用水、用电计划，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 _天( 日历天 ) ，自 _年_月_日开工至_年 _月 _日竣工验收。二、开工前 _天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1. 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工 ;2. 凡发包方负责供应的材料、 设备、成品或半
3、成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3. 不属包干系数范围内的重大设计变更， 提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4. 在施工中如因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上 ( 每次连续 4 小时以上 ) ，影响正常施工 ;5. 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6. 未按合同规定拨付预付款、 工程进度款或代购材料差价款而影响施工 ;7. 人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、 说明文件和国家颁发的建筑工程规范、 规程
4、和标准进行施工， 并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1. 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、 验收签章后， 方可进行下一道工序 ;2. 承包方应按质量验评标准对工程进行分项、 分部和单位工程质量进行评定， 并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收 ;3. 承包方在施工中发生质量事故， 应及时 报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。 一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案 ; 重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施 ;
5、第五条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后 _日内，发包方支付不少于合同总价 ( 或当年投资额 ) 的 %备料款，计人民币 _万元 ;二、工程价款支付达到合同总价款的 95%时，不再按进度付款，办完交工验收后， 待保修期满连本息 ( 财政拨款不计息 ) 一次支付给承包方。三、如发包方拖欠工程进度款或尾款， 应向承包方支付拖欠金额日万分之 _的违约金。四、确因发包方拖欠工程款、 代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。五、本合同造价结算方式：_第六条施工与设计变更一、发包方交付的
6、设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据， 开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方， 承包方及时以书面形式通知发包方， 由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件， 承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加 费用 ( 包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失 ) 由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下， 提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其
7、节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实 证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第七条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准 和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程竣工验收后，发包方方可使用。第八条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期
8、交付使用的， 按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任， 除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、 缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的， 按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款， 按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日
9、万分之三偿付承包方赔偿金。第九条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向人 民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式 _份，合同附件 _份。甲乙双方各执正本一份。二、本合同自双方代表签字， 加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴 ( 公) 证的，自办毕鉴 ( 公 ) 证之日起生效 ; 工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方 ( 盖章 ) ：_承包方 ( 盖章 ) ：_法定代表人 ( 签章 ) ：_法定代表人 ( 签章 ) ：_委托代理人 ( 签章 ) ：_委托代理人 ( 签章 ) ：_开户银行： _开户银行： _帐号：_帐号：_电话： _电话： _邮政编码： _邮政编码： _年 _月 _日_ 年_月_日
