《施工合同范文汇编9篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文汇编9篇（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同范文汇编9篇 施工合同篇1（2644字）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工
2、程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算办法8.1按以下原则结算：8.1.1按浙江省市政工程预算定额（版）结算，具体单价及费率详见附后清单。8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1道路工程质量按水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ97-87）和市政道路工程质量检验评定标准（C
3、JJ1-90）执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：9.1.1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差20mm。平整度允许偏差：20mm。宽度允许偏差：100mm。9.2材料要求9.
4、2.1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。9.3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。9.5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。9.6路基及
5、道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。10、安全生产和文明施工：10.1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。10.2施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和竣工结算的有关规定：11.1乙方必须按照市政工程规
6、定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。12、付款办法：12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b)质量
7、保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。（以下无正文）
8、施工合同篇2（1908字）一、协商解决协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。二、调解三、仲裁当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不一定一裁终局)可以选择：工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少。(2)保密性。(3)专业化。四、DAB(DisputeAdjudicationBoard争端裁决委员会)方式这不同于调解，也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。(一)DAB方式的概念合同双方经过协商，选定一个独立公正的争端裁
9、决委员会(DAB)，当发生合同争议时，由该委员会对其争议作出决定。合同双方在收到决定后28天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。(二)DAB的任命(1)常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。(2)特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。(3)由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。DAB
10、成员必须公正行事，遵守合同。(三)DAB的报酬对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。(四)DAB的优点(1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题。(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验。(3)周期短，可以及时解决争议。(4)DAB的费用较低。(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受。(6)由于DAB提出
11、的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。例：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有()。A.效率高B.周期短C.费用少D.约束力强E.保密性好答案：ABCE例：在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程序，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只有发生争端时任命的是()。A.常任争端裁决委员会B.特聘争端裁决委员会C.工程师兼任的委员会D.业主指定争端裁决委员会答案：B例：在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有()。A.DAB委员可以在项目开始时介入，了解项目管理情况及存在问题B.DBA委
12、员由行政主管指派，裁决具有公正性、中立性。C.DBA的裁决具有终局性，避免二次纠纷D.DBA的费用较低E.DBA解决纠纷的周期较短答案：ADE施工合同篇3（1554字）发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_结构形式：_层数：_建筑面积：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期工期：_天开工日期：_竣工合同：_四、质量标准工程质量标准：
13、五、合同价款1、合同总价（大写）：_（人民币）元（小写）：_元（其中：工程暂列金额_元，计日工_元，材料暂估价和专业工程暂估价_元，安全文明施工措施费_元，总承包服务费_元。）2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附件；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（附件4：）；（9）招标文件、招标文件澄清及修改；（10）其他合同文件。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）_邮政编码：_邮政编码：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人：_
