《2022年餐厅消防工程安装合同范本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年餐厅消防工程安装合同范本(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年餐厅消防工程安装合同范本发包方(甲方):承包方(乙方):风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经协商确定,甲方将_餐厅的消防工程交由乙方承包,现就相关事宜达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包方式:4、承包
2、范围:二、工程价款1、合同价款据实结算,共_平方米,每平方米_元,共计_元。2、因甲方原因更改图纸或另增加工程量,其增加部分经双方协商,另行办理增补手续。三、施工期限风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工期:_年
3、_月_日,计划完工期:_年_月_日,共_天。四、双方职责1、甲方免费提供水源、电源、材料堆放和施工场地,满足施工需要。2、甲方应在合同签订后三天内完成图纸和技术交底。3、甲方需提供消防审核、验收相关资料3、乙方负责施工区域临时设施,做好人员、设备的安全管理,因施工造成的一切安全事故由乙方承担所有责任。4、乙方按消防设计图纸施工,施工的项目应保证能符合消防部门验收质量合格的要求。5、乙方负责办理消防审核、验收,最终以验收合格为准。6、消防器材送检材料由乙方提供及送检费用,装修送检材料由装修施工单位提供,送检费用由甲方与装修施工单位协商。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未
4、达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。五、工程质量、验收及保修1、乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范进行施工验收,并接受甲方指派代表的监督。竣工验收合格前所产生的一切费用由乙方负责。2、乙方禁止使用不合格的材料、设备进行施工安装,否则发生返工的费用由乙方自负。3、在验收前乙方应提供消防系统竣工图及开通调试报告。风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程
5、的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。4、乙方提供_年免费保修维护,从竣工验收合格之日起算。保修期外,乙方仍须提供维修服务,酌情收取有关费用。六、付款方式1、乙方进场,甲方付乙方工程款_%。2、施工_%,甲方付乙方工程款_%。3、消防验收前,甲方付乙方工程款_%。4、消防验收合格后,余款一次性付清。七、违约责任1、双方不得无故终止合同的履行,因一方原因无法履行合同的,须提前_天告知对方,否则应承担守约方因此受到的所有损失。2、任何一方违
6、反本合同的条款,给合同履行造成实质性影响的,都须承担相应的违约责任。八、附则1、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。2、因履行合同发生争议,双方协商不成的,均可向工程所在地的人民法院起诉。3、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲方:负责人:联系方式:签订日期:_年_月_日乙方:负责人:联系方式:签订日期:_年_月_日2022年餐厅消防工程安装合同范本(二)编号_甲方:经营地址:法定代表人:乙方:居民身份证号出生日期_年_月_日家庭住址邮政编码户口所在地_省(市)_区(县)_乡镇_村根据劳动法和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。第一条本合同_年_月_日
7、生效,_年_月_日终止。其中试用期至_年_月_日止。风险提示:试用期包含在劳动合同期限内,劳动合同法中对试用期长短的限制根据合同期限的来规定,如:1.劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;2.劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;3.劳动合同期限三年以上的,试用期不得超过六个月。第二条 乙方担任_岗位(工种)工作。乙方患有岗位工种及行业禁忌的疾病,应及时向甲方报告,并即时脱离工作位。甲乙双方对乙方岗位(工种)的其他约定_第三条 甲方应在乙方上岗前对乙方进行职业安全卫生,食品安全卫生,服规范,职业道德,职业技能,甲方规章制度方面的培训。第四条 甲方每年必须按国家
8、规定组织对乙方进行健康检查。甲方按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方提供必要的安全防护设施,发放必要的劳动保护用品。第五条 甲方加强安全生产管理,建立,健全安全生产责任制度,完善安全生产经营条件;健全内部服务和食品质量管理制度,严格实施岗位质量规范,质量责任以及相应的考核办法。乙方严格遵守甲方的各项规章制度,防止服务质量事故。乙方违反服务规范,劳动纪律及甲方规章制度,出现服务质量事故,甲方可以根据规章制度的规定进行处理。第六条 甲方采用以下_形式向乙方支付工资:(一)月工资_元,试用期间月工资_,甲方每月_日前向乙方支付工资。(二)日工资_元,试用期间日工资_,甲方向乙方支付工资的时间为每月_
9、日甲方由于经营任务不足使乙方待岗的,甲方向乙方支付的生活费为_元第七条 乙方每日工作时间不超过8小时,平均每周工作时间不超过40小时。甲方由于生产经营需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过1小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时,但是每月不得超过36小时。甲方因工作需要执行特殊工时制度的,应事先报劳动行政部门批准。甲方安排乙方加班或因为顾客服务的需要,乙方延长工作时间的,甲方应按国家规定向乙方支付加班加点工资。第八条 甲方应按北京市规定为乙方办理工伤,大病医疗社会保险。风险提示:缴纳社会保险是企业的法定义务,即使是员工
10、自己同意不缴纳社保,还签订了相关的协议,这也不能规避企业为员工缴纳社保的义务。因此,为劳动者缴纳社会保险,是企业必须而为的行为,否则,当员工以此通过法律程序维权,用人单位就要为此付出相应的代价。第九条 乙方违反服务规范,质量管理规定及操作规程等规章制度,应按甲方相应规定承担责任。第十条 乙方有下列情形之一,甲方可随时解除本合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)有偷拿财物,赌博,吸毒,打架斗殴行为的;(三)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;(四)严重违反劳动纪律和甲方规章制度,符合甲方解除劳动合同条件的;(五)严重违反服务规范,损害消费者合法权益的;(六)私自向顾客出售
11、违反法律法规禁止的食品饮料的;(七)违反法律法规规定,被处罚拘留或劳动教养的;(八)被依法追究刑事责任的。第十一条 乙方患岗位工种及行业禁忌的疾病,在医疗期满后未不符合国家和本市从事有关行业,工种岗位规定,甲方无法另行安排工作的,可以提前_日以书面形式通知乙方解除本合同,并向乙方支付经济补偿金。第十二条 乙方解除本合同,应当提前_日以书面形式通知甲方。乙方擅自离职,应当承担对甲方造成的经济损失。第十三条 乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。第十四条 甲乙双方约定的其他事项_第十五条 双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,_日内向甲方所在区县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起_日内向人民法院起诉。第十六条 本合同未尽事宜或与国家,北京市规定相悖的,按照有关规定执行。第十七条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。第十八条 本合同附件如下,与本合同具有同等法律效力。_甲方(公章)法定代表人或委托代理人(签字或盖章)乙方(签字或盖章)签订日期:_年_月_日第5页共5页