《建筑工程承包合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程承包合同(94页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程承包合同在人民愈发重视法律的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗?下面是我收集整理的建筑工程承包合同,欢迎阅读与保藏。建筑工程承包合同1甲方(发包方):负责人:乙方(承包方):负责人:经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的_施工项目以内部责任的形式承包乙方施工,现就承包内容及方法协商达成以下条款,望共同遵守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、承包范围5、承包方式二、工程工期1、工程总施工工期为_日历天,工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为准,起先计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第_天为
2、止。3、以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。4、如遇不行抗力因素,经双方协商后,工期顺延。三、双方职责1、甲方职责(1)负责施工前的打算工作,保证工程交接时符合施工条件。(2)刚好交付图纸,设计变更时要刚好与乙方协商。(3)对工程进行平安监督、检查。(4)工程竣工时,刚好组织人员进行验收。(5)按时支付工程款,不得无故拖延。2、乙方职责(1)熟识图纸与合同的所以内容。(2)主动协作甲方在设计变更时的工作。(3)平安生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。(4)工程完工时刚好通知甲方验收。四、工程质量质量要求:乙方在施工过程中严格根据国家有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量
3、等级达到合格五、平安施工与检查乙方遵守工程建筑平安生产有关管理规定,严格按国家平安生产标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员,依法实施监督,检查实行必要的平安防护措施,消退事故隐患,由乙方措施不力造成的平安事故,由乙方担当责任六、工程价款的结算方式1、乙方承包范围内工程造价约为_万人民币,详细总造价待工程竣工验收后按实际面积实行。2、本合同生效后,甲方须要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条第一款约定结算工程价款,若甲方须要新增工程量时,甲乙双方须另行签订补充协议,七、工程验收1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必需提前_天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸、相关资料及
4、竣工验收报告等。2、竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。八、违约责任本合同的履行过程中,任何一方违约都要向守约方担当违约责任,负责守约方因此受到的全部损失。九、争议解决因本合同的履行,双方发生争议,都应先协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。十、附则1、本合同一式_份,双方各执_份,具有同等效力。2、本合同自双方签字盖章后生效,自合同全部履行完毕后失效,3、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲方:住址:代表人:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日乙方:住址:负责人:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日建筑工
5、程承包合同2甲方:乙方:xxx桥工程人工及小件预制部分项目承包给乙方,经甲、乙双方协商一样签订本合同,以供甲、乙双方共同遵守。第一部分 工程项目简介后附工程项目清单报价xxx桥报价表其次部分 承包方式、承包工作内容、承包总价、预付款、最终结算支付方式、工期要求1、承包方式:双方确定承包方式为包工不包料,固定总价一次性包死形式(除工程量增加或削减;其他不作调整)。2、承包工作内容:图纸和工程量清单表述的全部工作内容(此项详见附后的xxx桥报价表)。3、承包总价:承包总价:固定总价xxx(¥xxx元)。除工程量变更签证外,总价不作调整。(签订合同签乙方必需供应xxx元的xxx报价表一份,作为合同附
6、件)4、预付款:无预付款5、最终结算支付:最终结算数量以经甲方签认的本合同项目的实际完成数量为依据;以乙方合同清单报价的项目单价为计算工程价款的依据,工程结束验收合格后支付工程款的100%。6 工期要求:按甲方要求实施。第三部分 甲乙双方责任和义务1、甲方责任和义务(1)甲方负责供应施工图纸、必要的测量放样服务、技术指导,最大限度的保证工程顺当实施(2)甲方负责担当桩基检测及试验检测的费用。(3)甲方帮助乙方供应施工用电接口,其它产生的费用乙方担当。2、乙方责任和义务乙方必需对本工程项目负责,严格根据要求,细心组织科学施工,以达到业主要求的工程质量验收标准。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自
7、双方签字之日生效,至付清工程款后合同终止。甲方法定代表人(公章) 乙方法定代表人(公章)签订日期: 年 月日 签订日期: 年月 日建筑工程承包合同3一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所给予的定义:1.1通用条款:是依据法律、行政法规规定及建设工程施工的须要订立,通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款:是发包人与承包人依据法律、行政法规规定,结合详细工程实际,经协商达成一样看法的条款,是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人:指在协议书中
8、约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位:指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位:指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付的工程造价管理机构。1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包
9、范围内的工程。1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人根据合同约定完成承包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。1.12追加合同价款:指在合同履行中发生须要增加合同价款的状况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人担当的经济支出。1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人起先施工的肯定或相对的日期。1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的肯定或相对的日期。1.17
10、图纸:指由发包人供应或由承包人供应并经发包人批准,满意承包人施工须要的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。1.18施工场地:指由发包人供应的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工运用的任何其他场所。1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应担当的责任。1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方担当责任的状况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.22不行抗力:指不能预见、不能避开并不能克
11、服的客观状况。1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事务有效起先时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,起先当天不计入,从次日起先计算。时限的最终一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最终一天,但竣工日期除外。时限的最终一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及说明依次2.1合同文件应能相互说明,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先说明依次如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有
12、关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容模糊不清或不相一样时,在不影响工程正常进行的状况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出说明。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的说明时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件运用汉语语言文字书写、说明和说明。如专用条款约定运用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为说明和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区,双方可以约定运用少数民族语言文字书写和说明、说明本合同。3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。须要明示的法律
13、、行政法规,由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人供应一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求运用国外标准、规范的,应负责供应中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人担当。4、图纸4.1发包人应按专用条款约定
14、的日期和套数,向承包人供应图纸。承包人须要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人担当。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人担当,承包人在约定保密期限内履行保密义务。4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档须要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书 4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时运用。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将托付的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权,发