2022年施工合同锦集九篇

《2022年施工合同锦集九篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工合同锦集九篇（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2022年施工合同锦集九篇 施工合同 篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：合肥新桥国际机场建设工地有12KM施工专用通道，该施工通道于20x年8月竣工，质保期一年，现已过质保期。目前正值机场建设高峰期， 是工程施工材料、大型设备进场的集中期，同时10月份机场与高速接线工程开工，重型车辆反复高强度碾压造成了12KM施工专用通道损坏严重，而且这种状况还将持续较长时间，为了保证该通道的正常使用，确保机场建设工程又好又快向前推进，拟对该通道进行维修。甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原则，在指挥部工程组(20x)96号文的精神下，甲方将道路维修工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本维修

2、工程。结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程概况1、工程名称：新桥机场12KM道路维修工程2、工程地点：合淮路口至中铁四局项目部路段。3、合同总价款：(暂定)金额： 元(大写： 元整)，实际总价款以发生维修工程计量为准。4、工程工期：本工程自-至 中建五局工程结束日竣工。5、工程质量：合格二、甲方责任1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;2、负责协调做好道路交通和安全等工作。三、乙方责任1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。四、工

3、程质量及验收1、本工程应达到现场验收合格标准，无质保期。2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。五、工程款及结算1、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价(20x)进行计算，施工内容按照厂拌人铺厚度25CM5%水稳材料，按184/方计价 (含直接费、措施费和规费税金)。本工程所需的各种费用由乙方先行垫资。2、工程竣工现场验收后，当月要付清本月工程计量款x90%六、违约责任1、甲方责任：、甲方确定乙方本次维修工程完工后。 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。2、乙方责任：、工程质量不符合合同的规定，负责

4、修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。七、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。中建五局航站区02标工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。八、合同份数本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。九、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方：x 乙方：代表人： 代表人：年 月 日施工合同 篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包

5、给乙方实施，双方达成协议如下：一、 工程建设内容：按甲方提供的设计图纸施工。二、 承包方式：做工、机费包干。(包含水电安装)三、 计价方式：按房屋实际面积计算430元/。四、 付款方式：乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20_0元，余款工程完工验收后付清。五、 施工安全：乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽，发现一次罚款100元。六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。八、本合

6、同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇3发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据_电网公司批复的_供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式1、预付款：

7、甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、_电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、_省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、_省农村电网

8、建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。6、乙方在施工中必须服从甲方现

9、场监理人员的管理。7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法

10、律责任。2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。3、未尽事宜，双方另行协商。4、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：年 月 日 年 月

11、 日施工合同 篇4甲方： 晋城市城区北石店镇临泽村委乙方：淮滨县固城建筑安装有限责任公司根据合同法及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：20_年3月10日竣工日期：20_年11月10日三：质量要求：严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。四、安全施工：乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。五、工程结算方式：根据实际完成的工程量结算，（即

12、面积、体积、长度米）完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160mm厚黄沙混凝土路面75元/2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元/m3、混凝土路沿石安砌（100_750_300）35元/m4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300mm水泥管90元/m。5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元/座6、人工挖土方30元/立方米7、农用车300元/台班8、勾机1800/台班。9、三轮车200元/台班。10、零工，60元/工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两

13、份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：（盖章） 乙方（盖章）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）年 月 日 年 月 日施工合同 篇5发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及国家有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：屋面保温聚氨酯喷涂4.工程数量：预算面积约 2300 ，竣工后按保温投影发生量计算。5.工程单价： 50 元/。二、工程质量按照国家GB10800-89标准进行施工，要求离火2-4秒自熄；喷涂保温厚度 50 mm（3mm），

14、密度32千克/三、工程工期开工日期暂定为 年 月 日，施工日期为 8 个工作日。四、工程造价及说明1.工程总价款：按水平投影面积乘以工程单价，约为壹拾壹万伍仟元整 (￥115000元)；2.本工程由乙方包工包料，一次性包干，不得以任何理由调整工程价款，经甲方代表签字确认增减工程量，其结算价格仍实行第一条第5款所列单价结算。五、付款方式1.合同签字生效后，甲方付 元作为合同定金；该笔定金汇入原材料厂家名称： ；账号： ；2.乙方人员、设备、部分材料进场后，甲方付工程总价款的50%；3.乙方进场施工完成工程量80%后甲方付乙方工程总价款的40%；4.竣工验收合格后在10日内支付完余额。六、甲方责任1.甲方免费提供乙方所需的水、电源;2.甲方帮助乙方进场时协调与建设方的工作;3.甲方应按合同规定的时间、金额向乙方付款。